【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

(含该项目BIM策划及标准)

 

■图文来源BIM蓝图,版权归原作者

南宁轨道交通3号线(Nanning Rail Transit Metro Line 3),是中国广西壮族自治区南宁市第三条建成运营的轨道交通线路,于2019年6月6日开通试运营,标志色为锦绣紫(锦绣邕城)

南宁轨道交通3号线是联系江北与五象新区之间的骨干线,主线起于科园大道站,途经西乡塘区兴宁区青秀区良庆区,止于平良立交站,大致呈“倒L字”走向

南宁轨道交通3号线一期是联系江北与五象新区之间的骨干线,主线起于科园大道站,全部为地下线;共设置23座车站,全部为地下车站;列车采用4动2拖6节编组B型车 

2020年9月10日,南宁轨道交通3号线东沟岭站正式对外开通运营。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

 

01

3号线2标简介

平良立交—金湖广场

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!
【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

南宁地铁3号线02标机电工程施工内容包括金湖广场站、埌西站、青竹立交站、青秀山站、市博物馆站、总部基地站、广西规划馆站、庆歌路站、五香湖站及平良立交站10个车站及其相邻区间的机电安装(含设备区和轨行区装修)。其中,金湖广场站为南宁地铁1,3号线换乘车站;青秀山站为南宁市最深地铁车站,深度超过60米;总部基地站为南宁地铁3,4号线换乘车站;平良立交站为南宁地铁2,3号线换乘车站。本工程积极推动BIM技术在机电工程中的运用,利用BIM技术实现了碰撞分析、深化设计、施工模拟等10余项功能。

02

3号线2标BIM全部站点模型

平良立交—金湖广场

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

平良立交:

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

五象湖:

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

庆歌路:

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

广西规划馆:

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

市博物馆:

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

青秀山:

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

青竹立交:

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

埌西:

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

金湖广场:

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

总部基地站:

 

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

 

03

3号线2标BIM技术应用

平良立交—金湖广场

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

基础工作-模型建立

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

依据广西壮族自治区BIM建模与交付标准、南宁轨道公司BIM工作手册等相关文件中BIM模型文件命名规则、建模深度、构件颜色、构件的绘制标准等规定对项目建模工作做了明确的要求。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

土建模型根据施工图纸使用欧特克Revit软件建立,模型深度等级为LOD300。从图纸出模型核现场,确保墙梁板柱、预埋件、预留孔洞等位置均与现场符合,为后期机电深化设计做准备。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

土建模型根据施工图纸使用欧特克Revit软件建立,模型深度等级为LOD300。从图纸出模型核现场,确保墙梁板柱、预埋件、预留孔洞等位置均与现场符合,为后期机电深化设计做准备。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

机电模型采用欧特克Revit软件建立,建模深度等级为LOD500,模型及构建的分类、命名规范均符合要求,并按规定定义机电系统使用的颜色。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

场地模型建立

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

通过创建三维场地BIM模型,直观分析场地布置的合理性,做到节地、节水、节材、节能、保护环境,并为后期模拟运输路径做准备。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

临水临电布置优化,安全防护优化

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

根据项目部编制的临水临电施工方案,在主体模型中布置了临水及临电管线及设备,利用BIM可视化技术,为场地及临建建设提供指导,让管理人员直观的看到现场布置情况,更好的提出修改意见。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

机电碰撞分析

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

利用BIM技术进行管线与管线、管线与结构等碰撞分析,形成问题台账及碰撞报告,将碰撞问题反馈给有关单位并提供施工处理方案。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

利用BIM技术进行管线与管线、管线与结构等碰撞分析,形成问题台账及碰撞报告,将碰撞问题反馈给有关单位并提供施工处理方案。

 

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

利用BIM技术进行管线与管线、管线与结构等碰撞分析,形成问题台账及碰撞报告,将碰撞问题反馈给有关单位并提供施工处理方案。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

机电管线深化设计

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

根据BIM碰撞检测出的问题,由BIM工程师根据设计院初综图对模型进行调整,再结合现场机电安装负责人的要求,进一步优化复杂位置的管线排布,减少了返工误工所造成的材料及工时的浪费,节约项目实际生产成本,缩短了施工工期。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

根据BIM碰撞检测出的问题,由BIM工程师根据设计院初综图对模型进行调整,再结合现场机电安装负责人的要求,进一步优化复杂位置的管线排布,减少了返工误工所造成的材料及工时的浪费,节约项目实际生产成本,缩短了施工工期。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

利用BIM辅助深化设计样板工程

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

利用BIM技术进行样板墙的排布、工序模拟,有序地按施工方案组织施工作业。在现场质量管理及进度把控上,受到了业主的高度认可。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

装配式冷水机房BIM预制

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

利用Revit软件对冷水机房内的管线进行优化布置、碰撞检查和材料表明细提取,得到完全仿真的模型和具体的材料需求信息。根据模型和移动式加工机具配合完成现场施工,降低施工过程中可能出现的管线碰撞风险,避免返工造成人力、财力、物力的浪费。预计缩短施工工期40%,减少材料损耗35%,提升现场安全文明施工情况。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

根据施工计划及BIM模型管线排布方案,将制作的二维码与对应的材料进行匹配,并由各专业工程师结合现场情况组织安装。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

依托BIM平台进行工程管理

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

通过将建立好的模型导入BIM平台,以实现工程计划、进度管理,安全、质量、文明施工管理,工程资料制作等功能。

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!

BIM效益分析

【BIM模型】南宁地铁3号线10站BIM全专业模型,BIM技术应用点汇总!
主体结构校核

通过模型进行主体校核,选定校核点,直观、清晰,提高40%校核效率,节约工期6天(传统校核约15天)

工期节约6天

问题审查

通过建模过程发现图纸问题,避免后期施工延期或返工,节约成本约38万,工期20天

成本节约38万,工期节约20天

深化设计

实现管线安装一次成优,项目安装过程中无返工现象发生,提高工程质量,节约成本约108万,工期30天

质量提升,成本节约108万,工期节约30天

工序优化

通过优化安装工序,施工顺利,无窝工现象,节约成本约54万,工期约14天

质量提升,成本节约54万,工期节约14天

合计

结合项目实际情况,具不完全统计分析,通过利用BIM技术为项目节约成本200万元,节约工期约70天,提升了项目管理水平,保障了项目的顺利施工。




revit如何关闭图层?关于如何在Revit中关闭导入CAD图纸的指定图层

    来源丨益埃毕教育

    我们将CAD图纸导入Revit之后,有时为了看清图纸上的一些信息,需要将一些不必要的图层进行隐藏。

    1.选中CAD底图,然后单击上下文选项卡“导入实例”面板上的“查询”。

    2.单击我们想要隐藏的图层的线条(这里以门窗图层为例)。

    3.这时会弹出“导入实例查询”对话框,单击“在视图中隐藏”,可以将指定的图层进行隐藏。

    4.我们可以在视图可见性设置当中找到我们已隐藏的图层,并将其显示出来。我们也可以在这里对CAD底图上所有的图层进行整体的控制。

    5.除了可以将图层进行隐藏,我们还可以在“导入实例查询”对话框中将指定图层删除。

   

    

    

  

  

  




工程项目经理的深夜总结,肺腑之言!

后半夜值班,工地进展比较顺当,也没啥事要处理,可是还不能睡觉,没办法,谁也不知道有没有突发事件,生活就是这样,当你觉得做好准备迎接挑战的时候,结果挑战没来;当你准备放松一下的时候,他来了;这家伙一点都不按规矩出牌,很赖皮的说。

好啦,言归正传,突然想写点什么,每天接触的都是建筑方面的一些人和事情,就从这里写吧。最近接触了几个学生,也都是建筑专业的学校毕业的,但是刚到工地有点发蒙,不知道怎么干起怎么学起,有感于咱也是从学校出来的,趁天黑走过了头晕阶段,混到现在虽然没站多高,但是自力更生、自给自足也能办到啦,想把一些理解拿出来晒晒,要不时间长了容易长毛,如果你是个成功人士的话,那么看到这就可以干点别的去了,不过你要是学生或者刚到施工单位,还是给个面子往下看看。

一、吃透设计图纸

看图是最基本的能力了,建筑施工最根本的原则之一就是——按图施工。如果你不懂图纸,我觉得我实在是无语了,这都不懂以后出去别说自己是搞施工的,就算说搞施工也别说是搞技术的,说搞技术的也别说看过我这篇文章,忒给俺们施工人员丢人。当然了,各种工程的图纸不一样,民用建筑一般简单点,可以先从这个看起,学校、影院等公共设施图纸又相对复杂点了,再比较复杂的就是群体的工业建筑了,不仅要看单体工程的,还要看互相之间的关系,可以负责任的说你如果能够看懂一个钢厂、水泥厂、药厂什么的一整套图纸下来,那么你这第一条基本毕业了,至少能干测量放线这个工作了。当然了,术业有专攻,每个人都不能各个领域都精通,土建图能看精了,水暖电通和设备图知道点,看着不头晕就成啦,贪多嚼不烂说的没错;实在想明白的话也得精通一方面然后再普遍涉猎。

不过要想彻底看明白图纸你就要接触下一条了……

二、看懂标准图集

国家的、地方的、设计的、施工的各种图集,图集太多了啊!(在这里发个感慨先)真的是太多了,俺电脑存了七八百个图集,做工程的时候还经常有找不到图集犯愁的时候。没办法,标准化发展就是这么个痛苦的过程,接受不了就得忍受。这里想说的是,什么算是看懂标图?不是光理解了标图的意思就成了,还要对标图所说的材料、设备等一些东西有个大体了解,要不一说聚苯乙烯你都不知道什么东西,说起聚氨酯你都没见过,那就成纸上谈兵了,不中。毕竟标图上的说法很多和我们平时的叫法是不一样的,都是学问词,说出来别人会不习惯。其实弄明白以上两点才能算是基本了解图纸了,图纸这关算及格了吧,但是你要想真的弄明白,还要了解其他的一些知识,比如:

三、了解施工规范

跟图集是一样的,规范就算是不能称之为浩如烟海,估计也差不多;忘了谁开的一个粗俗的玩笑了,说规范就像现在的王八屁股(简称龟腚),人工养殖的多,天然成熟的少;话粗理不粗哦。有很多知识不仅是图纸方面的,还包括施工方面的,都要参考规范。当然理论上我们要按照国家验收规范的步骤和标准去组织施工的,但是大多数工程不可能完全达到规范的标准,就算前些年评的热火朝天的鲁班奖和结构长城杯,也没人敢吹牛完全符合规范的每一条要求。这么一说大家可能误解为可以不按照规范施工了,其实不然,国家规范毕竟是个统一的标准,我们一定要遵守,不过如果有什么不方便施工的部分,可以坐下来大家商量,毕竟工程是个多边形,有多长的线基本能固定下来,但是这根线到底能围多大面积,还要看怎么摆布了,具体的不能说了,只是最后说个原则,按照国家、省市、行业规范施工是俺们建筑企业的质量保障,也是对工程质量负责任的基本态度。(当然了大概投标书里面这句话出现的频率仅次于让利两个字!)

四、“会用”基本工具

建筑工地常用的一些工具还是要懂得的,比如质检员的检测工具、测量用的全站仪啊水准仪什么的、试验员和材料员的一些检验器具,毕竟很多时候自己检查了才能有底,这个社会忽悠人的东西太多了,连中央电视台都敢上,建筑工地也跑不了的。当然这里说的会用不仅仅是指会操作就成了。那个简单,只要有人教,不出半个月统统搞定。会用的关键是知道什么东西用在什么地方,什么时候用,应该得到什么数据,得到的数据说明什么问题,还要能够通过分析现象看到本质,然后找出问题的关键点,把问题解决掉,这才是“会用”。比如一个简单的混凝土坍落度测试,测出来是多少这个谁都会,10cm或者20cm,但是这个数据说明什么,现场好不好干活?配合比用不用调整?怎么调整?这些才是真正需要掌握的东西。

五、精通常用软件

建筑工地一切资料都手写的时代已经过去了,电脑在迈进千家万户的同时也没有忘记建筑工地,捎带脚也挤了进来。硬件上去了自然就得有软件配合,要不容易偏左或者偏右——犯错误。对于施工来说,常用的软件倒是不多,各有千秋,很难评判出好坏来,愿意用什么一般取决于领导意志或者个人喜好,讨论这个问题跟讨论猫走不走直线一样,意义不大!目前从俺接触的来看,OFFICE或者WPS肯定要会了,主要是WORD和EXCEL,汇报工作会用到其中的PPT;另外想画图的,CAD不能不懂,最好精通;资料员肯定得会资料软件,各省市类似,只有些小小不同;预算员经常用广联达、鲁班软件;计划统计大都是PROJECT,当然还有其他的,原理差不多;财务一般都是专门的软件,象用友、金蝶、新中大啊啥的,公司规定啥你就用啥,这个一般人做不了主。以上这些会了,一般的事情抵挡起来就没问题了,当然你要是搞装饰施工,PHOTOSHOP不可少,估计3DMAX也要明白,不过个人认为那东西天天画太累眼睛了,对俺们脆弱的身体不好,虽然属于施工单位,但也类似于设计了,算是半个设计吧!

其他的可能还会用到,得根据工程具体情况来看,想不起来了,大家以后碰到再自学吧。

六、熟悉操作流程

一座宝塔地上出,

上面细来底下粗;

有朝一日倒过来,

底下细来上面粗。

忘记是什么时候看的这么一首打油诗了,不过看了一遍就记住了,(高中背政治题要有这记性就好了),虽然是歪诗一首,但是说的挺好。一个建筑起来总是要按照一定的顺序来做的,空中花园虽然传说的厉害,咱没有亲眼看到,还是不敢苟同。建筑施工就是这样,一个工程设计出来了,怎么把它从图纸上变成实物?先干什么后干什么?这些都是需要了解的,至少排进度计划就得把这些步骤吃透,否则你肯定排不出来!再说想当工长(现在有的单位叫栋号负责人),不精通这些那更是白搭,工人和包工头都能难为死你,经常给你出难题,你说了他们敢不听,等你去管吧,问题给你提上来了,你不懂?完,那以后你得被他们牵着鼻子走了,工作缓慢、成本加大不说,最主要的是没有了威信,到最后不用别人说,你就会觉得自己干不下去这个位置了,会觉得受罪得很哈!可是等你锤炼一段时间都明白了,那么工人也就会按照你的安排去做了。

会了就成了?不是的!那只是基本要求,会以后是精。什么叫精?好吧,简单说就是别人不会干的你会干;别人撅着屁股傻干的你有办法干的又快又好,还省钱;八个字:人无我有,人有我精!等你会到这个地步,你基本不用为饭碗犯愁了,不管他啥危机、啥衰退,只要建筑行业存在,你照样有吃有喝,小日子过的得得的!大企业的工长做到这前几条也算是很过硬的工长了,干几年熬个项目副经理没问题!

七、明白施工重点

做任何事情都要明白重点,不光光是建筑哈!处理问题最好能先把重点找到并且处理完,否则边边角角处理半天,一会就绕糊涂了,等没了激情,疲惫了,问题就不好解决了。作为施工来说,不管是质量进度,还是安全成本;都要想找到每个工作阶段的重点,我们的资源和能力是有限的,面面俱到的事情想做到太难了,所以说一个建筑的不同阶段侧重点是不一样的,只有找对了才会见效果。再细点说,不管是群体工程还是单体工程,总有点事情是迫在眉睫的,是难啃的硬骨头,把这个问题解决了,很多其他的问题就会迎刃而解或者好处理一些。但是难办到的就是怎么样能找到重点,找到之后如何解决?其实一个企业的最终目的是什么?——盈利!盈利包括两个方面,名和利。其实名也是为利,所以说出发点要放在盈利上,不管是目前的盈利还是今后的盈利,目的一样,但是做法可能会大相径庭。当然了,安全质量进度三要素一个也不能少,少了哪一个都不会盈利,这点不好讲,大家自己以后体会吧!这点里面还有一个关键,那就是要有决心甚至说狠心去解决关键问题,关键时刻上的去、顶得住、办得成!否则都泡汤了,就像现在流行的说的,男人要对自己狠一点,否则不是纯爷们!哦,忘了哈,对女人来说,这个观点也可以参考哈!

其实施工中的重点有很多,每个方面里面会有个重要的,这些重要点比较一下,会选出最重要的,经济方面只是打个比方哈,各位别误解,不能一切向钱看啊!

八、摸透人机效率

既然要派活或者安排生产,那么对于效率就不能没有研究,什么工作用多长时间,一个人能干出多少来,什么样的活派多少人去做;这些现场管理的人员都需要心中有数,尤其目前的中国状况和人员素质,大多数人还是喜欢做包工的,工地一般也喜欢这样,那么就涉及到这方面的知识了,如果不明白或者不精通,一般会出现两种情况,第一是估高了,自己赔钱;二是估低了,没人干,或者干到一半跟你磨叽,那时候一个头有两个大。当然你要是二班的,也不排除蒙的正好的时候,人品好、虽然有,但是少,人总不能靠蒙过日子吧!机械方面也是一样,自己设备的生产能力、运输能力、起重能力,在正常情况下和最大情况下是多少?采用机械和人工对比哪个更合适?怎么样充分利用机械设备?都要想的。尤其是很多时候项目部会租赁一些机械设备,怎么样掌握火候榨干最后一滴油是现场管理人员应该懂得的哦!

其实从这第八条开始就逐渐的向经营方面靠拢的意思了,对于这些知识,不同的位置要求掌握的程度是不一样的,但是如果想走工长—副经理—项目经理—公司高层职务这条路的话,这点就不能不精通了;如果走的是技术这条路,那么知其然就可以了。但是不管干啥撒,一点都不懂那是绝对不成的,老家话说起来就是不会过日子!

九、跟紧市场行情

市场是什么?会有很多解释,简单点说:市场就是人的欲望和购买力的一个平衡点。为什么要跟紧市场?那是因为我们不够大、不够强,无法做到垄断或者左右市场,只能紧跟啊!

对于施工单位来说,勉强分一下的话有两个市场—甲方市场和乙方市场。也就是说我们需要从甲方承揽工程,从社会组织资源把这个工程干完,然后得到一定利润。既然要有利润,那么最简单的办法就是跟甲方多要点,自己干活少出点,赚个差价!但是这也是比较笨的方法,类似于马路边上卖白菜的那种经营办法。道理虽然通用的,但是步骤要复杂多了。先说跟甲方怎么要吧,首先是投标的时候要组织好,对于自己的报价心里要有底,能不能赚钱得知道,赔本的买卖没啥政治原因或者远期利润,还是不做得好!其次在施工过程中盯紧增加费用的那部分,不能不要或者少要,应得的东西还是尽量拿到手,不要的话没人会说好,只会有人说比较傻或者管理不到位,o(∩_∩)o…

下来就是施工单位自己组织购买,在市场上采购这关了。如果说甲方合同确定下来了,那么采购这关会很重要,一个工程需要采购的物资能够占到六成甚至更多的比例。怎么能不谨慎呢?买东西吗,无非就是价廉物美,如果没钱还要讲究一个垫付能力,只要充分了解市场,公开公平,这点基本能控制住的。当然采购里面还包括劳动力和设备等其他的资源,也有个原则,劳动力还是要找水平高点的,能够顶得住的队伍,否则进来以后不是干不好就是干不了,要不返工浪费一大堆,省的那点人工费不够这些浪费的钱呢!设备嘛,够用就成;最好资金能够周转的情况下自己采购最好了,但是一定整明白够用的涵义,不是以高峰期的需用产出比来计算的,那样的话太奢侈了!

总而言之一个意思,因为我们专业,所以我们赚不专业人士的钱,我们利用的是市场和能力,不是耍花枪吹牛皮!要是你碰到个甲方对建筑施工比你还专业,那你得老实点,将心比心,先做朋友再做工程;不过这么多年过来,俺宁可跟专家打交道也不愿根半瓶子打交道,太累!

十、预算要懂一些

我奶奶在世的时候经常说一句话:老爷们是个耙子,老娘们是个匣子;不怕耙子缺齿,就怕匣子没底!预算应该就是施工单位的耙子了。虽然干的是老爷们地工作,但是仍然需要女人的细心和耐性。至于说预算怎么学,那就看你有没有兴趣搞预算工作了,要是你想当预算员,那么定额一定吃透,什么工程量计算规则啊,定额子目啊,造价信息解释啊,包括修缮定额里面的东西,都得弄明白。虽然现在比较流行直观单价投标,但是组价的时候还是要参考定额吧!好了,定额明白了然后就是其他一些相关知识了,包括定额怎么来的?各项组成为什么这么定价格?特殊情况怎么计算?新技术怎么结算?季节性施工怎么能多要点?但是目的就是一个,怎么能合情合理的多要回来钱!

不过你要是不想做预算,想当项目经理,那么好了,没必要知道那么细,看定额也就是看说明,计算规则,上看天下看地,特殊情况知道怎么算比较合适就成了,总而言之就是你专看预算人员容易忽略的地方就成咯!

十一、财务明白一点

经济社会离不开钱,没办法。既然想管工程,就得接触财务知识,如果不是专业的财务人员,那么你会看报表就OK了,以下都是得会看的,成本分析表、现金报表、负债表,其他的还是交给专业人士处理的比较好!当然了,对于社会的各种收费,作为项目一定要明白。各种规费啊、税金啊、保险啊,为支援国家建设,我们不偷税漏税,但是至少得知道有哪些可以合理的那个啥税吧!

当然了一些名词什么代扣代缴、增值税和普通税的区别、发票的种类、收据的用处等等等等,都得知道一点!作为一个项目,知道的不一定有多深,但是一定要做到知道的面要广,这个是个关键哈!

十二、会找合同空子

如果借用《围城》里一个达人的推理,那么我们可以这样推倒下去:一般的工程都是有合同的→合同都是人定的→人定的就会存在漏洞→有漏洞就会有人钻进去→我们也属于人→所以我们一定可以钻合同的漏洞!

好了,既然推倒成立,那么接下来就看你有没有那个水平了!记得武侠小说中经常说某人武功如何如何厉害,别人一使出什么招数,他马上就看出多少破绽,结果拿木棍一捅,OK、搞定了!呵呵,知道了吧,我们就是要做某人!那么你就得拿出点点真才实料,在这个阶段,预算就要深入研究了,至少要达到比预算员还得高点的水平,最好是跟两个工程的投标和结算下来,这样你才能真正了解,绝不是考个什么几级预算员证就能搞定的问题咯。当然这个时候的预算还需要有一些特殊阶段怎么计算的知识,例如季节性施工、特殊环境施工、特殊结构施工、索赔阶段计算知识!

在这里还需要大量的法律知识,当然了,俺们不是律师,不用涉及那么多法律知识,但是几个基本的法律总要懂吧,比如:合同法、建筑法、劳动法、索赔条例、强制性条文、政府主管部门一些文件!其实这里有个小窍门,那就是一道题:如果一个远离总部经历了地震的工程,同时在严寒条件下进行了抢工作业,结果干到一半甲方没钱停工了,那么你怎么索赔,如何打赢官司?(要是现实中有这样的工程,那只能说你太有才了),索赔都要准备什么材料,怎么样能让材料对自己有利,能打得赢?要是把这个问题弄懂了,有把握搞定;那么恭喜你,你水平提高很大一截咯!在和甲方和社会审计机构打交道过程中,基本应付起来不费事了!

当然这里还要补充一点:就是在这个标题的考虑上,要学会发散思维和跳跃思维,按照正常思维在这事情上很难想得出点子,因为合同都是严密的逻辑思维和大量的实际经验组成的。




建设工程合同纠纷案件24个适用要点梳理汇总

来源:“诉讼艺术”微信公众号和《民事审判指导与参考》

1. 审计部门对建设资金的审计不影响建设单位与承建单位的合同效力及履行—呼和浩特绕城公路建设开发有限责任公司与河北路桥集团有限公司建设工程施工合同纠纷案(52辑)

【提示】审计部门对建设资金的审计是国家对建设单位基本建设资金的监督管理活动,不影响建设单位与承建单位的合同效力和履行。除非当事人在合同中有约定或者合同约定不明确,审计结论不能作为工程价款结算的依据。

2. 因组织工程竣工验收的主体不适格,质监部门出具的竣工验收报告不具有证明力—威海市鲸园建筑有限公司与威海市福利企业服务公司、威海市盛发贸易有限公司拖欠建筑工程款纠纷再审案(54辑)

【提示】依照《中华人民共和国合同法》第二百七十九条(注:现《民法典》第七百九十九条)、《建设工程质量管理条例》第十六条的规定,组织竣工验收既是发包人的义务,也是发包人的权利。承包人未经发包人同意以发包人的名义组织竣工验收,因组织竣工主体不适合,验收程序违法,不产生工程竣工验收效力。质监管理部门在没有核实上述事实情形下出具的竣工验收报告,不具有证据的证明力,不应予以采信。

注:《民法典》第799条 建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。

建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

3. 建设工程施工合同被认定无效的,应参照合同约定确定工程价款—莫某华与东莞市长富广场房地产开发有限公司、深圳市东深工程有限公司建设工程施工合同纠纷再审案(54辑)

【提示】鉴于建设工程的特殊性,虽然合同无效,但施工人的劳动和建筑材料已经物化在建筑工程中,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释》第二条(注:现《民法典》第七百九十三条)的规定,建设工程合同无效参照有效合同处理,应当参照合同约定计算涉案工程款。

注:《民法典》第793条 建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

4. 违反招投标法规定签订的建设工程施工合同应当认定无效—江苏南通六建建设集团有限公司与山西嘉和泰开发有限公司建设工程施工合同纠纷案(61辑)

【提示】违反招投标法签订的建设工程施工合同应当认定无效。认定合同无效后应依据合同法第五十八条(注:现《民法典》第一百五十七条)的规定进行处理。合同无效或者被撤销后,因合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。

注:《民法典》第157条 民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律另有规定的,依照其规定。

5. 就同一建设工程分别签订的多份施工合同均被认定为无效后,应当参照双方当事人达成合意并实际履行的合同结算工程价款—汕头市建安(集团)公司与北京秦浪屿工艺品有限公司建设工程施工合同纠纷上诉案(55辑)

【提示】当事人双方就同一建设工程分别签订的多份施工合同均被认定无效后,应综合缔约时建筑市场行情、利于当事人接受、诉讼经济等因素,参照双方当事人达成合意并实际履行的合同结算工程价款。发包人就其得到的建设工程价值向承包人予以折价补偿,该补偿款中包含建筑工人工资。工程价款优先受偿权的立法目的是为解决发包人拖欠承包人工人工资问题,处于立法政策的考虑,在建设工程施工合同无效的场合,仍然要保护承包人工程价款优先受偿权。

6. 建设工程施工合同解除后承包人仍享有建设工程优先受偿权—陕西建工集团第五建筑工程有限公司与陕西铠达投资集团有限公司建设工程施工合同纠纷上诉案(55辑)

【提示】建设工程施工合同具有一定的特殊性,施工人的劳动与建筑材料已经物化到建筑工程中,从建设工程优先受偿权保护施工人的立法本意出发,合同解除后,承包人对于涉案工程仍应享有优先受偿权。

7. 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据—浙江宝业建设集团有限公司与天津老板娘水产食品物流有限公司、浙江老板娘食品集团有限公司建设工程施工合同纠纷案(57辑)

【提示】正常的合同变更受到法律保护。对于一些以变更合同之名,行签订“黑白合同”之实的行为,应当认定“黑合同”无效。当事人对于工程价款的重大变更,属于合同的实质性内容不一致。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条(注:现《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二条)的规定,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

注:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第2条 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容,与中标合同不一致,一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的,人民法院应予支持。

8. 合同的解释应当结合双方当事人约定的具体内容与案件的实际情况综合认定——辽宁省沈阳溢利房地产开发有限公司与中国建筑 第六工程局有限公司施工合同纠纷案(59辑)

【提示】合同的解释应当结合双方当事人约定的具体内容与案件的实际情况综合作出认定。法官对于合同的理解不能偏离当事人订立合同时真实的意思表示。当事人对合同的理解有争议的,应按合同所使用的词句、合同有关条款、合同目的、交易习惯及诚实信用原则,确定该条款的意思表示。

9. 实际施工人与承包人约定仲裁的情况下不能起诉发包人—甘肃杰出建筑工程有限公司与中交第二公路工程局有限公司建设工程施工合同再审审查案(60辑)

【提示】实际施工人与转包人或者违法分包人之间约定了仲裁条款,实际施工人不得以司法解释为依据起诉发包人。

10. 建设工程价款优先受偿权的权利范围不包括因发包人违约导致的损失—中铁二十二局集团第四工程有限公司与安徽瑞讯交通开发有限公司、安徽省高速公路控股集团有限公司建设工程施工合同纠纷上诉案(62辑)

【提示】《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条规定:“建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失。”承包人诉讼请求中所主张的因发包人违约造成的停窝工损失和材料差价损失,不属于建设工程施工合同工程价款优先受偿权的权利行使范围,承包人请求对上述两部分价款行使优先受偿权的,人民法院不予支持。

11. 双方当事人已就工程款的结算数额达成协议的,无需鉴定—薛某杰、陈某与重庆交通建设(集团)有限责任公司、绵阳市交通运输局等建设工程施工合同纠纷案(62辑)

【提示】双方当事人已经就工程款的结算达成协议的,应当尊重双方当事人的合意,一方当事人主张对于涉案工程款数额进行鉴定的,人民法院应当不予支持。

12. 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款的限缩适用问题—大连恒达机械厂与普兰店市宏祥房地产开发有限公司、大连成大建筑劳务有限公司、大连博源建设集团有限公司、赵某君建设工程施工合同纠纷申请再审案(62辑)

【提示】恒达机械厂系经与成大公司之间签订的钢梁制作安装协议书而取得案涉钢梁制作安装工程,并按合同约定需提供钢梁的制作、运输、安装等作业,且包工包料,可见其提供的是专业技术安装工程并非是普通劳务作业,被拖欠的工程款并非劳务分包费用,并不具备《建设工程司法解释》第二十六条第二款(注:现《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第四十三条第二款)规定的适用条件。恒达机械厂已按合同约定完成的钢梁工程承包作业,也仅仅是宏祥公司与博源公司之间建设工程施工合同内容中的部分施工内容,属违法分包工程,并非全面履行发包人与承包人之间的合同。因此,并不符合《建设工程司法解释》第二十六条规定的情形。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第43条 实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。

实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人,在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后,判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

13. 双方当事人对于工程没有明确的交接手续,可以工程实际投入使用时间作为计算欠付工程款的起息点—罗某与五矿二十三冶建设集团有限公司、中铝国际工程股份有限公司建设工程施工合同纠纷案(63辑)

【提示】双方当事人未就工程交付达成一致意见,亦未有明确的交接手续,可以以工程实际投入使用时间作为计算欠付工程款的起息点。

14. 合同履行过程中的正常变更与黑白合同的认定—唐山凤辉房地产开发有限公司与赤峰建设建筑(集团)有限责任公司建设工程施工合同纠纷案(65辑)

【提示】双方当事人在中标合同履行过程中,为了赔偿一方停工损失而对工程价款结算方式进行变更约定,其实质为损失赔偿的约定,属于合同履行中的正常变更,不属于《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条(注:现《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十三条)规定的“黑白合同”,其效力应予以认定,可作为双方结算的依据。

注:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第23条 发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后,与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容,当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的,人民法院应予支持,但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外。

15. 发包人不得仅以与分包人另行签订分包合同并实际支付工程款为由,抗辩总承包人给付分包部分工程款的请求—陕西省咸阳市建筑安装工程总公司与宁夏银峰房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷上诉案(65辑)

【提示】在分包工程承包人同时签订合法分包合同与违法分包合同的情形下,分包人究竟履行哪份合同应当依据施工过程中形成的《工程质量验收记录》《工作联系函》等证据材料的记载内容进行综合判断。发包人不得仅以其与分包工程承包人签订了分包合同并向分包人实际给付了工程款来抗辩总承包人关于分包合同工程款的给付请求。

16. 发包人与实际施工人直接签订合同的,实际施工人可以直接向发包人主张权利—中铁二局股份有限公司与李某久建设工程施工合同纠纷上诉案(65辑)

【提示】发包人与实际施工人直接签订的合同对于合同双方均有约束力,实际施工人可以直接向发包人主张权利,不受《关于审理建设工程适用法律问题的解释》第二十六条规定的限制。

17. 约定了平方米均价的未完工工程如何进行结算—唐山凤辉房地产开发有限公司与赤峰建设建筑(集团)有限责任公司建设工程施工合同纠纷案(67辑)

【提示】对于在施工合同中约定按照平方米均价进行结算的未完工程,对已经完工工程部分进行结算时,应当尊重当事人的约定。可先以合同约定的平方米乘以均价乘以面积计算得出约定的总价款,在通过鉴定确定已完工工程量占全部工程量的比例,最后以总价款乘以比例得出已完工工程的工程价款。

18. 债务清偿期限届满后的以物抵债协议的性质与履行—通州建总集团有限公司与内蒙古兴华房地产有限责任公司建设工程施工合同纠纷案(70辑)

【提示】认定债务清偿期限届满后的以物抵债协议的性质时,应以尊重当事人的意思自治为基本原则,约定不明的,应认定以物抵债协议为诺成性的新债清偿协议。在协议的履行问题上,债权人的选择应受到必要限制,一般应先行使新债务履行请求权,但在新债务期限届满不履行,致使以物抵债协议目的不能实现时,债权人有权请求债务人履行旧债务。

19. 建设工程施工中多份无效合同工程价款的结算-江苏省第一建筑安装集团股份有限公司与唐山市昌隆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审案(72辑)

【提示】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条(注:现《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十三条)规定,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据,其适用前提应为备案的中标合同合法有效,无效的备案合同并非当然具有比其他无效合同更优先参照适用效力。在当事人存在多份施工合同且均无效情况下,一般应参照符合当事人真实意思表示并实际履行的合同作为工程价款结算依据;在无法确定实际履行合同时,可以对于两份争议合同之间的差价,结合工程质量、当事人过错、诚实信用原则等予以合理分配。

20. 建设工程价款优先受偿权行使期间的起算点为应当支付工程款时—湖南协和建设有限公司与株洲市汉华房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷申请再审案(73辑)

【提示】建设工程优先受偿的对象是工程折价或者拍卖价款,而工程需折价或者拍卖的前提是发包人逾期不支付工程价款。当发包人支付工程价款已届履行期时,承包人要求支付工程款才可能得到支持,并相应主张优先受偿权才有意义,故建设工程优先受偿权宜从发包人应付工程款期间届满之日起算。

21. 建设工程施工合同解除后,质量保证金条款能否适用一中国新兴建设开发总公司与国泰纸业(唐山曹妃甸)有限公司建设工程施工合同纠纷案(74辑)

【提示】质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。与承包人的法定质量保修义务不同,质量保证金条款依赖于双方当事人的约定。建设工程施工合同解除后,如果双方当事人对合同解除后是否预留质量保证金没有特别约定,则在认定发包人应否支付工程款时,不可直接适用原合同中有关质量保证金的条款,人民法院在认定时应持谨慎态度。

22. 施工合同无效,能否直接参照合同约定工期计算相关损失—河北工程建设有限责任公司与河北盈驰房地产开发有限公司、石家庄柏林集团有限公司建设工程施工合同纠纷案(76辑)

【提示】《中华人民共和国民法总则》(以下简称民法总则)第一百五十七条规定(注:现《民法典》第一百五十七条),合同无效的法律后果有四:一是返还财产。合同一方因签订合同所取得的财产,应当予以返还。二是折价补偿,不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。三是损失赔偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。四是法律特别规定。法律另有规定的,依照其规定。可见,合同无效的后果更多是不当得利返还的问题,而非合同约定权利义务的履行。反对观点则认为,2005年1月1日施行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷件适用法律问題的解释》第二条(注:现《民法典》第七百九十三条)已规定,建设工程施工合同无效,承包人可以请求参照合同约定支付工程价款。但究其起草背景,主要是为探求当事人真意,解决工程价款合理计算的问题,只不过在折价补偿标准上参考合同约定而已。并无将整个合同都有效对待的意思。故不能狭隘将其理解为这是合同无效被有效化对待的例证。更不能由此推出施工合同无效,当事人也可直接参照合同约定工期、工程质量等条款提出主张。事实上,合同无效不能有效对待的基本原则必须得到坚守。在合同无效且不能返还原物的情形下,仍应坚持民法总则第一百五十七条規定,根据谁主张谁举证原则,当事人在主张折价补偿、损失赔偿等时必须提供证据证明,只有在当事人举证不能时,才可参考合同约定提出主张,由人民法院综合过错、损失大小、损失与过错因果关系等因素酌情处理。

23. 挂靠施工情况下应区分发包人是否善意来认定建设工程施工合同的效力—再审申请人许昌信诺置业有限公司与被申请人牛某费、河南林九建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案(80辑)

【提示】挂靠人以被挂靠人名义对外签订建设工程施工合同的效力,应根据发包人是否善意、在签订建设工程施工合同时是否知道挂靠事实来作出认定。如果发包人不知道挂靠事实,有理由相信真实承包人就是被挂靠人,则应优先保护善意相对人的利益,双方所签订的建设工程施工合同直接约束发包人和被挂靠人,该合同并不仅因存在挂靠关系而无效。被挂靠人将所承包工程交由挂靠人施工的行为系转包行为,转包行为违反法律强制性规定,属无效合同。如果发包人在签订合同时知道挂靠事实,发包人与挂靠人、被挂靠人在签订建设工程施工合同时均知道系挂靠人以被挂靠人的名义与发包人签订合同,则该行为属于隐藏行为。即三方当事人以发包人与被挂靠人之间的合同隐藏了发包人与挂靠人之间的合同。其中,发包人与被挂靠人之间的合同欠缺效果意思,属于通谋虚伪行为,依照民法总则第一百四十六条第一款(注:现《民法典》第一百四十六条第一款)规定,该合同无效。发包人与挂靠人之间的合同属于挂靠人借用有资质的建筑施工企业名义与发包人签订的合同,依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项(注:现《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第一条)规定,该合同亦无效。

24. 一人有限责任公司股东未举证证明公司财产独立于股东自己的财产,应当对公司债务承担连带责任—上诉人江苏南通二建集团有限公司、上诉人天津国储置业有限公司与被上诉人国储能源化工(天津)有限公司、天津睿拓投资有限公司建设工程施工合同纠纷二审案(82辑)

【提示】1. 《中华人民共和国公司法》第二十条系否认公司法人人格的原则性规定,适用于所有的公司形式。一人有限责任公司为有限责任公司中的特殊形式,股东与公司联系更为紧密,股东对公司的控制力更强,股东与公司存在人格混同的可能性也更大。为平衡债权人与股东的利益,法律对一人有限责任公司的股东课以更重的注意义务。为此,《中华人民共和国公司法》第六十三条规定,一人有限责任公司的股东应当举证证明公司财产独立于股东自己的财产。此为法律对一人有限责任公司的特别规定,应当优先适用。股东所提供的审计报告仅能证明该一人公司财务报表制作符合规范,反映了公司的真实财务状况,无法证明两者财产相互独立。在其未完成举证证明责任的情况下,应当对公司债务承担连带责任。

2. 合同同时约定了免息的债务履行期限和应付利息的最迟履行期限。虽然当事人提起诉讼时,免息的债务履行期限尚未届至,但一审庭审辩论终结前,该期限已经届至。债务人既未按约定履行付款义务,亦未向法院申请提存款项,应当认定债务人未在免息的债务履行期限届满前履行债务,债务人应按照合同约定支付利息。




Revit软件是什么软件?显著特点有哪些?

Revit软件是最先进的建筑设计和文档系统,是专门为BIM而开发的,它可以实现建筑设计的整个生命周期的相互衔接和信息的传递。在建筑行业,Revit在一定程度上实现了BIM,它通过应用关系数据库来创建三维建筑模型,可以生成二维图形和管理大量相关的非图形的工程项目数据。那Revit软件的显著特点有哪些?我们来看一下。

  7、Revit软件中实现协同设计的前期准备主要包括:多工种专业间协同模式的选择方式;准备一些适应多工种的视图环境和模板文件;设计适合多工种协同的族库。




如何利用Revit对楼梯下部墙体的优化处理?

Revit楼梯下部墙体的优化处理

  我们在Revit建模过程中有时会遇到楼梯下面有墙体的情况,我们无法使墙体附着到楼梯底部,此时应该如何处理呢?

  1.对于直线的墙体,我们可以使用编辑轮廓的方式。

  2.但是对于弧形的墙体,则无法使用编辑轮廓的方式。

  3.那么怎样才能使弧形的墙体附着到楼梯底部呢?我们沿着楼梯边缘做一个很薄的带坡度的楼板或天花板。(也可以使用内建模型,坡度与楼梯一致,可以通过算高程点计算)

  4.编辑完成之后使墙体附着到楼板的底部,这样就可以使墙体与与楼梯很好的结合了。

Revit中立面调整时框架立面的使用

  在Revit建模时链接/导入cad图纸中或项目中的轴网与水平/垂直方向是有角度的,除了使用旋转裁剪视图框以方便在平面中建模之外,往往立面视图中模型的调整也需要建立正确的视图。

  1、项目中轴网和建筑都是有角度的。

  2、南立面(建筑立面)中的建筑朝向不是建筑的“正立面方向“。而且观察不到轴网信息。

  3、此时我们可以在“视图”选项卡下点击“立面”下的下拉箭头,利用“框架立面“命令在平面视图中以附着轴网的方式放置立面符号,如图为附着轴网1的方式放置。

  4、放置之后,在项目浏览器中会增加“立面(内部立面)”,并会自动创建“立面1-a”,如需重命名立面名称,可右键重命名或在属性面板-视图名称后直接更改。

  5、选中创建的立面符号,可在属性面板中更改此视图的远裁剪方式,远裁剪偏移值等,也可在视图窗口中直接拖动蓝色虚线向内/外以更改远裁剪范围,这会影响到我们在“立面1-a”中纵向显示的建筑图元,同时也可拖动视图窗口中蓝色实线两端的操纵手柄来改变视图的横向范围。

  6、这样我们在视图“立面1-a”观察到的模型既是建筑“正立面方向”的正视图,同时轴网也显示出来了,以方便我们建立正确尺寸的模型。




revit培训基础速成教程之一Revit 基础知识!

    Revit功能及优点

    Revit特有优势

    1、平立剖面图纸与模型同步创建

    平面创建的同时自动生成平立剖面图纸。快速生成剖切透视图,平面,立面图,平面颜色填充等;

    2、构件之间的关联性

    平、立、剖面明细表双向关联,一处修改,处处更新。

    自动避免低级错误;

    3、自动统计:门窗表、建筑面积、容积率等经济指标;

    4、与AutoCAD无缝链接,二维三维完美过度;

    5、轻松布图,随意修改;

    6、自动生成各立面、各角度剖面视图,精确迅速;

    7、体量功能让您的初步设计随心所欲,异型墙体、幕墙轻松创建;

    8、参数化设计的特点:类型参数,实例参数,共享参数等对构件的尺寸,材质,可见性,项目信息等属性的控制。

    9、集成优异渲染、漫游功能,让您全方位展示您的设计;

    RevitArchitecture的界面功能介绍

    提示:请不要随意删除立面符号,否则正立面视图也将被删除。

    快速访问工具栏

    单击快速访问工具栏后的向下箭头将弹出下列工具,若要向快速访问工具栏中添加功能区的按钮,请在功能区中单击鼠标右键,然后单击“添加到快速访问工具栏”。按钮会添加到快速访问工具栏中默认命令的右侧。

    功能区选项卡

    创建或打开文件时,功能区会显示。它提供创建项目或族所需的全部工具。

    提示:下拉按钮:如下图中“墙”包含一个下拉箭头,用以显示附加的相关工具

    分割按钮:如果看到按钮上有一条线将按钮分割为2个区域,单击上部(或左侧)可以访问通常最常用的工具。单击另一侧可显示相关工具的列表。

    上下文功能区选项卡

    激活某些工具或者选择图元时,会自动增加并切换到一个“上下文功能区选项卡”,其中包含一组只与该工具或图元的上下文相关的工具。

    例如:单击“墙”工具时,将显示“修改/放置墙”的上下文选项卡

    上下文功能区选项卡

    激活某些工具或者选择图元时,会自动增加并切换到一个“上下文功能区选项卡”,其中包含一组只与该工具或图元的上下文相关的工具。

    例如:单击“墙”工具时,将显示“修改/放置墙”的上下文选项卡

        比例

        详细程度

        模型图形样式:单击可选择线框、隐藏线、着色、带边框着色、一致的颜色和真实6种模式

        打开/关闭日光路径

        打开/关闭阴影

        显示/隐藏渲染对话框:仅当绘图区域显示三维视图时才可用。

        打开/关闭裁剪区域

        显示/隐藏裁剪区域

        临时隐藏/隔离

        显示隐藏的图元

    ViewCube

    ViewCube是一个三维导航工具,可指示模型的当前方向,并让您调整视点

    主视图是随模型一同存储的特殊视图,可以方便地返回已知视图或熟悉的视图,您可以将模型的任何视图定义为主视图。

    在ViewCube上单击鼠标右键,然后单击“将当前视图设定为主视图”。

    设置RevitArchitecture的中国样板

    为何要设置中国样板

    使二维图纸符合规范

    默认样板文件的标高样式、尺寸标注样式、文字样式、线型线宽线样式、对象样式等,不能满足中国国家标准制图规范要求。

    样板文件的后缀为:*.rte

    项目文件的后缀为:*.rvt

    标准化工作可以大大减少重复工作量,提高设计质量和设计效率。

    根据不同设计项目的特点和要求,把上面这些重复性的工作在项目样板文件里就预先做好,就可以避免在每个项目设计中重复这些工作。从而提高设计质量和设计效率。

    设置方法

    “应用菜单”下拉菜单-“选项”命令,打开“选项”对话框。

    单击“文件位置”,如图1,替换第一行默认样板文件

    新建、保存RevitArchitecture文件

    新建项目:打开“应用菜单”>“新建”>“项目”

    Revit将打开刚刚设置好的默认样板

    打开样板后,将文件另存为RVT格式的项目文件,以免误替换样板文件。

    应用菜单>“另存为”,Revit将自动保存为.rvt格式的项目文件




在Revit中如何在中心模型中隐藏制定工作集

在使用Revit软件建模过程中,通常会使用工作集工具来共同完成不同专业的建模,但有时不希望看到别人的模型,那么怎么在Revit中将其隐藏呢?

1、打开一个中心模型,点击“视图”选项卡,如图所示。

2、单击弹出的工具栏中的“可见性图纸”图标,如图所示。

3、在弹出的对话框中,单击菜单栏上的“工作集”按钮,如图所示。

4、选中某人的工作集后面的“可见性设置”进行单击,如图所示。

5、单击可见性设置下的“使用全局设置(可见)”,会弹出一个下拉箭头,如图所示。

6、单击下拉箭头,在弹出的下拉菜单中选择“隐藏”后,单击确定,如图所示。

Revit中在中心模型中隐藏指定工作集的意义:通过学习上述文章,可以学习到在工作集中讲别人的模型隐藏,方便自己建模。




BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

一、什么是BIM?

BIM是源自于“Building Information Modeling”的缩写,中文译为“建筑信息模型”。是以建筑工程项目的各项相关信息数据为基础而建立的建筑模型,通过数字信息仿真,模拟建筑物所具有的真实信息。它是以从设计、施工到运营协调、项目信息为基础而构建的集成流程。建筑公司通过使用BIM,可以在整个流程中将统一的信息创新、设计和绘制出项目,还可以通过真实性模拟和建筑可视化来更好地沟通,以便让项目各方了解工期、现场实时情况、成本和环境影响等项目基本信息。建筑信息模型(BIM)应用的精髓在于这些数据能贯穿项目的整个寿命期,对项目的建造及后期的运营管理持续发挥作用。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

二、BIM为什么这么火?

1、BIM五大特性

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

2、BIM的威力

BIM在日本、美国、澳大利亚等发达国家都已经普及,在国内,BIM也迅速发展起来,北京城市副中心行政办公区、北京大兴国际机场、中国尊、国家会展中心、望京SOHO等响当当的大型项目都在不同程度应用了BIM技术。

BIM到底有何威力,来看一组数据,美国斯坦福大学整合设施工程中心(CIFE)对BIM项目进行了充分调研,结果显示使用建筑信息模型更具优势,具体如下:

(1)消除40%预算外变更;

(2)造价估算耗费时间缩短80%;

(3)通过发现和解决冲突,合同价格降低10%;

(4)项目工期缩短7%,及早实现投资回报。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

达到了提高效率、节省资源、降低成本、可持续发展的效果。

3、BIM技术更加直观和全面

工程师打开BIM模型,犹如置身建筑之中,管线、门窗、钢筋、阀门触手可及,不用再对着立面图、剖面图等等一堆图扒个没完没了。各种管线、结构之间的碰撞冲突即时可见,在模型中就能够发现并解决问题,在“中国尊”工程中,通过模型协调的专业间矛盾多达900多处。这是直观。

在BIM模型中,从早期立项到竣工验收的全链条信息都包含在内。随着工程的进展,工程量、进度、费用、变更记录、工序、材料等全部信息不断录入,一项大型工程全套BIM模型数据量可以达到TB级别,建一个模就是建一栋楼,这已经远超“图”的概念,完全颠覆CAD模式。这是全面。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

三、BIM在施工管理中的应用

1、冲突检测

在施工现场进行合理的场地布置,定位、放线、现场控制网测量、施工道路、管线、临时用水用电设施建设,施工材料的进场及调度安排等都可以一目了然,以保证施工的有序进行。现场管理人员可以用BIM为相关人员展示和介绍场地布置、场地规划调整情况、使用情况,从而实现更好的沟通。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

2、进度管理

传统的进度控制方法是基于二维CAD,存在着设计项目形象性差、网络计划抽象、施工进度计划编制不合理、参与者沟通和衔接不畅等问题,往往导致工程项目施工进度在实际管理过程中与进度计划出现很大偏差。

BIM3D虚拟可视化技术对建设项目的施工过程进行仿真建模,建立4D信息模型的施工冲突分析与管理系统,实时管控施工人员、材料、机械等各项资源的进场时间,避免出现返工、拖延进度现象。

通过建筑模型,直观展现建设项目的进度计划并与实际完成情况对比分析,了解实际施工与进度计划的偏差,合理纠偏并调整进度计划。BIM4D模型使管理者对变更方案带来的工程量及进度影响一目了然,是进度调整的有力工具。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

3、成本管理

传统的工程造价管理是造价员基于二维图纸手工计算工程量,过程存在很多问题:无法与其他岗位进行协同办公;工程量计算复杂费时;设计变更、签证索赔、材料价格波动等等造价数据时刻变化难以控制;多次性计价很难做到;造价控制环节脱节;各专业之间冲突,项目各方之间缺乏行之有效的沟通协调。

这些问题导致采购和施工阶段工程变更大量增加,从而引起高成本返工、工期的延误和索赔等,直接造成了工程造价大幅上升。BIM技术在建设项目成本管理信息化方面有着传统技术不可比拟的优势,可**提高工程量计算工作的效率和准确性,利用BIM5D模型结合施工进度可以实现成本管理的精细化和规范化。

还可以合理安排资金、人员、材料和机械台班等各项资源使用计划,做好实施过程成本控制,并可有效控制设计变更,将变更导致的造价变化结果直接呈现,有利于确定最佳方案。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

此外, 应用BIM技术可以通过分析建筑物的结构配筋率来减少钢筋的浪费,与RFID(Radio Frequency Identification,无线射频识别)技术结合来加强建筑废物管理,回收建筑现场的可回收材料,减少成本。

4、质量管理

传统的工作方式下,以平、立、剖三视图的方式表达和展现建筑,容易造成信息割裂。由于缺乏统一的数据模型,易导致大量的有用信息在传递过程中丢失,也会产生数据冗余、无法共享等问题,从而使各单位人员之间难以相互协作。

BIM具有信息集成整合,可视化和参数化设计的能力,可以减少重复工作和接口的复杂性。

BIM技术建立单一工程数据源,工程项目各参与方使用的是单一信息源,有效地实现各个专业之间的集成化协工作,充分地提高信息的共享与复用,每一个环节产生的信息能够直接作为下一个环节的工作基础,确保信息的准确性和一致性,为沟通和协作提供底层支撑,实现项目各参与方之间的信息交流和共享。

利用软件服务和云计算技术,构建基于云计算的BIM模型,不仅可以提供可视化的BIM3D模型,也可通过WEB直接操控模型。使模型不受时间和空间的限制,有效解决不同站点、不同参与方之间通信障碍,以及信息的及时更新和发布等问题。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

5、变更和索赔管理

工程变更对合同价格和合同工期具有很大破坏性,成功的工程变更管理有助于项目工期和投资目标的实现。BIM技术通过模型碰撞检查工具尽可能完善设计施工,从源头上减少变更的产生。

将设计变更内容导入建筑信息模型中,模型支持构建几何运算和空间拓扑关系,快速汇总工程变更所引起的相关的工程量变化、造价变化及进度影响就会自动反映出来。

项目管理人员以这些信息为依据及时调整人员、材料、机械设备的分配,有效控制变更所导致的进度、成本变化。最后,BIM技术可以完善索赔管理,相应的费用补偿或者工期拖延可以一目了然。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

6、安全管理

许多安全问题在项目的早期设计阶段就已经存在,最有效的处理方法是通过从设计源头预防和消除。基于该理念,Kamardeen提出一个通过设计防止安全事件的方法——PtD(Prevention through Design),该方法通过BIM模型构件元素的危害分析,给出安全设计的建议,对于那些不能通过设计修改的危险源进行施工现场的安全控制。

应用BIM技术对施工现场布局和安全规划进行可视化模拟,可以有效地规避运动中的机具设备与人员的工作空间冲突。

应用BIM技术还可以对施工过程自动安全检查,评估各施工区域坠落的风险,在开工前就可以制定安全施工计划,何时、何地、采取何种方式来防止建筑安全事故,还可以对建筑物的消防安全疏散进行模拟。

当建筑发生火灾等紧急情况时,将BIM与RFID、无限局域网络、UWBRTLS(Ultra- Wideband Real Time Location Systems,超宽带实时定位系统)等技术结合构建室内紧急导航系统,为救援人员提供复杂建筑中最迅速的救援路线。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

7、供应链管理

BIM模型中包含建筑物整个施工、运营过程中需要的所有建筑构件、设备的详细信息,以及项目参与各方在信息共享方面的内在优势,在设计阶段就可以提前开展采购工作,结合GIS、RFID等技术有效地实现采购过程的良好供应链管理。

基于BIM的建筑供应链信息流模型具有在信息共享方面的优势,有效解决建筑供应链参与各方的不同数据接口间的信息交换问题,电子商务与BIM的结合有利于建筑产业化的实现。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

8、运营维护管理

BIM技术在建筑物使用寿命期间可以有效地进行运营维护管理,BIM技术具有空间定位和记录数据的能力,将其应用于运营维护管理系统,可以快速准确定位建筑设备组件。对材料进行可接入性分析,选择可持续性材料,进行预防性维护,制定行之有效的维护计划。

BIM与RFID技术结合,将建筑信息导入资产管理系统,可以有效地进行建筑物的资产管理。BIM还可进行空间管理,合理高效使用建筑物空间。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

四、BIM成为人社部认证的新职业

近日,国家人力资源与社会保障部发布新公告,将BIM工程师纳入新职业范畴,这就意味着BIM正式成为一个国家承认且有市场需求的新的职业发展方向。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

五、BIM发展前景

学好BIM,将有三种职业通发展空间:

1、BIM建模(包括模型维护)

BIM的应用终究要从创建模型开始。所以无论是设计院,还是业主或者施工单位。无论是请外部的咨询公司,还是培养自己的BIM团队,模型的维护是必不可少的。这类人才在市场是最多的,简单的进行几个月的培训,就可以按照图纸和要求进行建模。但此类人才未来可能会随着BIM技术的普及沦为技术劳务,门槛很低收入不高。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

 

2、BIM的实施

如同我们平常说的信息化实施人才。如果把BIM看做是一个信息化系统,那么需要实施人员去针对项目作出实施计划,代表甲方与外部的合作单位进行沟通,组织协调相关专题会议,对实施计划进行有效的把控,确保基于项目的BIM实施计划达到预期成果,同时还能总结出相应的实施经验和思路。这类人才除了要掌握BIM相关的专业知识外,还要懂业务,同时具备管理的组织实施能力。通俗讲,就是要学会在BIM技术与企业管理之间架起桥梁,学会用BIM技术去实施项目管理。目前看,这类人才是最奇缺的。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

3、BIM战略规划

随着BIM的协同应用价值发挥,站在企业信息化战略高度,运用BIM系统能够对企业的组织形态、岗位职责、工作流程进行再造和优化,属于企业BIM战略总监的级别。我在前面文章中说过施工企业推进BIM的策略,里面提到BIM推行的三步:功能性应用、项目级应用、企业级应用。实和上面三类人才进行对应,企业级应用层面就是我说的最后一类人才,从单纯的生产力提升到最后生产关系的改造。

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

· END · 

免责声明:以上图片及资料内容部分来源于网络,由我方再整理,版权归原作者所有;若此图库侵犯到您的权益,请与我们联系删除;本文章版权归本公众号所有,未经同意不得随意转载。

 

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)

BIM图文全解!10分钟了解BIM(附100套模型)




BIM技巧|Revit工作集怎么用?Revit中在中心模型中如何隐藏别人的工作集

在使用Revit软件建模过程中,通常会使用工作集工具来共同完成不同专业的建模,但有时不希望看到别人的模型,那么怎么在Revit中将其隐藏呢?

1、打开一个中心模型,点击“视图”选项卡,如图所示。

2、单击弹出的工具栏中的“可见性图纸”图标,如图所示。

3、在弹出的对话框中,单击菜单栏上的“工作集”按钮,如图所示。

4、选中某人的工作集后面的“可见性设置”进行单击,如图所示。

5、单击可见性设置下的“使用全局设置(可见)”,会弹出一个下拉箭头,如图所示。

6、单击下拉箭头,在弹出的下拉菜单中选择“隐藏”后,单击确定,如图所示。

意义:通过学习上述文章,可以学习到在工作集中讲别人的模型隐藏,方便自己建模。




海南省住房和城乡建设厅关于在建筑领域推行施工过程结算的通知-琼建管函〔2019〕501号

海南省住房和城乡建设厅

关于在建筑领域推行施工过程结算的通知

琼建管函〔2019〕501号

各市、县、自治县住房和城乡建设局,洋浦经济开发区规划建设土地局,各有关单位:

  为规范建设工程造价计价行为,缩短竣工结算时间,促进行业高质量发展,有效遏制因拖欠工程款导致拖欠农民工工资问题,根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发〔2016〕1号)、《海南省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》(琼府办〔2018〕32号)等相关要求,决定在我省建筑工程领域推行施工过程结算。现将有关事项通知如下:

  一、施工过程结算是指发承包双方在工程项目实施过程中,依据合同约定的结算周期(时间或进度节点),对已完工程价款进行结算的活动。

  结算文件经发承包双方签署认可后,作为竣工结算文件的组成部分,不再重复审核。

  二、我省行政区域内新开工、建设工期两年以上的房屋建筑和市政基础设施工程,推行施工过程结算。条件成熟后全面推行。

  三、推行施工过程结算的项目,发包单位应在招投标文件、施工合同中明确约定施工过程结算周期、计价方法,以及价款支付时间、程序、方法和支付上限等内容。

  国有资金投资的项目,发包单位需加强与发展改革、财政和审计部门的沟通衔接,做好施工过程结算相关工作。

  四、施工过程结算周期可根据建设工程的主要特征、施工工期,按工程主要结构、分部工程或施工周期(月、季、年等)进行划分。

  五、施工过程结算资料包括但不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

  六、施工过程结算应根据合同约定的结算原则和结算资料,对已完工程进行计量计价。质量不合格的,可在整改合格后纳入当期施工过程结算;计量计价有争议的,争议部分按合同约定的争议方式处理,无争议部分应按期办理施工过程结算。

  七、施工过程结算完成后,发包单位应依据已确认的当期施工过程结算文件,按照合同约定足额支付结算款。

  八、发承包双方要加强施工现场的造价控制,及时对工程合同外的事项如实记录并履行书面手续。由发承包双方授权的代表签字的签证以及发承包双方协商确定的索赔等费用,应在过程结算中如实办理,不得因发承包双方人员的中途变更而改变其有效性。

  九、发承包双方和受委托的造价咨询企业,应及时、合法、公平、公正和诚实信用地开展施工过程结算工作,履行相应的责任和义务。

  十、各市县住房城乡建设主管部门按照职责权限,负责本行政区域内建筑工程施工过程结算活动的监督管理。

  十一、对实施施工过程结算的工程项目,住房城乡建设主管部门在评奖评优、日常监管、建筑市场诚信评价等方面给予支持。

海南省住房和城乡建设厅

2019年11月5日

  (此件主动公开)




Revit如何导入CAD文件的图层?关于Revit导入CAD文件的图层设置

1、首先需要理解Revit中导入DWG文件时图层方面有哪些设置方式。在Revit中导入DWG文件时,可以选择3种方式设置导入的图层:全部、可见和指定,如图所示。

2、如果选择的是“全部”的图层设置方式,Revit会将DWG文件中的所有可用图层全部导入到项目之中,而在原DWG文件中,无论某图层是被设置了“关闭”还是设置成了“冻结”,在Revit中都会在视图可见性中将此图层前的勾选去掉(即在Revit中被隐藏)。例如,DWG文件全部显示,如图所示。

3、在CAD中将蓝色线条所在的“黄色”关闭或冻结,“图层/标高”选择“全部”的情况下,在导入CAD中之后其可见性如下:图层3被隐藏了,那么需要的时候可以直接在Revit中将其勾选来显示的。

4、如果“图层/标高”选择的是“可见”的图层设置方式,Revit会只将DWG文件中的可见图层导入到项目之中,而在原DWG文件中,无论某图层是被设置了“关闭”还是设置成了“冻结”,此图层都不会被导入到Revit中。还是上边的例子,如果“图层/标高”是选择“可见”的方式导入,可以看到,图层3根本不在可见性的列表之中。这时,如果还想看到黄色图层,只能删 除导入的DWG文件后再行导入了。

5、至于第三种“指定”,在导入时就可以自己来定义哪些图层需要导入。意义:在将图纸导入至Revit中进行建模的过程中,为避免增加计算机的负担,需要选择将有用的图层导入,那么在导入之前就需要根据实际情况,在“图层/标高”中选择相应的方式进行导入,各有优劣。选择“全部”的情况下,可以通过可见性来控制图层的可见与否,但有可能会导致软件运行卡顿;如果选择“可见”或者“指定”的情况下,减少占用软件运行内存,但如果遇到需要的图层未完全导入,则需要重新导入图纸来进行更新,合理选择。




Revit如何快速创建不同管道材质?如何根据不同管径匹配正确管件?

Revit MEP是BIM中的重中之重,如何将全专业模型建成BIM模型,如何快速又准确的得到它,更是众多BIMer不停的追寻,接下来带大家了解如何快速设置管道管径管段及管件。




Step 1:看下图纸,压力排水管,管材热镀锌钢管,小于100丝扣连接,大于100沟槽连接;

Step 2:新建压力排水管道类型;

Step 3:新建热镀锌钢管管段;

Step 4:载入丝扣及沟槽管件族

Step 5:添加管件、指定尺寸范围

Step 6:到平面测试设置结果

这就是给大家介绍的快速创建管段、管径和管件的方法,不搞华丽的辞藻,不搞天花乱坠的虚货,筑木BIM带你用最简单的方法、最直接的方式,直击BIM应用点,快速上手BIM,快速成为大拿。大家学会了吗,咱们下次见。



文章来源:筑木BIM




Spdkit蜘蛛智模for Revit 使用教程——AI识图工具使用教程

AI识图

轴网转化

拾取图纸上的图层快速生成轴网

1.在土建效率工具中选择“轴网转化”功能;

2.在弹出的窗口中在“轴线图层”中点击“拾取图层”按钮,在绘图区域拾取图纸当中轴网的图层,可以选择多个不同的图层,同时可以在 “轴网图层”窗口中自由勾选需要生成轴网的图层。

3.在“轴圈号图层”中点击拾取图层,在绘图区域选择轴圈号。

注:当图纸没有轴圈号图层时,不需要在绘图区域内选择。程序会自动生成轴网编号。

4.点击左下角的齿轮按钮,可以设置其轴线类型。

在图纸中轴线和轴号不属于同一连续段内时,会影响到轴号识别,因此需设置轴号和轴网之间的误差距离“轴号偏移最大距离”。

5生成完成之后弹出结果窗口,双击查看实例在模型中的位置。

桩转化

拾取图纸上的图层快速生成桩

1.在土建选项卡中选择“图纸生桩”功能;

2.在弹出的窗口“图纸生桩”中点击“拾取图层”按钮,在绘图区域拾取图纸当中桩的轮廓图层,可以选择多个不同的图层,同时可以在左侧的“边线图层”窗口中自由勾选需要生成桩的图层。

3.当图纸中的标注存在引线时,点击拾取图层,在绘图区域选择引线,可以选择多个不同的图层,同时可以在右侧的“引线图层”窗口中自由勾选需要的边线图层。

注:当图纸没有引线图层时,不需要在绘图区域内选择。程序会自动搜索轮廓图层周边的文字。

4.点击“图纸生桩”中左下角的齿轮按钮,可以设置其桩创建所需的几何参数和命名规则。

4.1在命名规则设置中,可以通过标签组合的方式创建出自己所需要的命名方式。

注:1.标签的选择顺序会影响到名称当中的组合顺序;

2.选择“构件材质”标签时,在材质文本框中请手动输入,否则将使用默认材质-混凝土;

3.连接符目前不支持在每个分隔中进行自定义。

4.2标高设置。设置桩生成所需的标高、桩长和对应的偏移值。

5.在图层选择完成后,便可以进行创建操作。点击“框选创建”,在绘图区域用矩形框框选生成的桩区域进行部分生成,或者点击“自动创建”,会生成所有的桩。

6.生成完成之后,会弹出生成列表。选择列表当中的某项并双击可快速聚焦至图元位置。

柱转化

拾取图纸上的图层快速生成柱

1.在土建选项卡中选择“图纸生柱”功能;

2.在弹出的窗口“图纸生柱”中点击“拾取图层”按钮,在绘图区域拾取图纸当中柱的轮廓图层,可以选择多个不同的图层,同时可以在左侧的“边线图层”窗口中自由勾选需要生成柱子的图层。

3.当图纸中的标注存在引线时,点击拾取图层,在绘图区域选择引线,可以选择多个不同的图层,同时可以在右侧的“引线图层”窗口中自由勾选需要的边线图层。

注:当图纸没有引线图层时,不需要在绘图区域内选择。程序会自动搜索轮廓图层周边的文字。

4.点击“图纸生柱”中左下角的齿轮按钮,可以设置其柱子创建所需的几何参数和命名规则。

4.1在命名规则设置中,可以通过标签组合的方式创建出自己所需要的命名方式。

注:1.标签的选择顺序会影响到名称当中的组合顺序;

2.选择“构件材质”标签时,在材质文本框中请手动输入,否则将使用默认材质-混凝土;

3.连接符目前不支持在每个分隔中进行自定义。

4.2标高设置。设置柱子生成所需的底部标高、顶部标高和对应的偏移值。

4.3柱类型选择。

5.在图层选择完成后,便可以进行创建操作。点击“框选创建”,在绘图区域用矩形框框选生成的柱区域进行部分生成,或者点击“自动创建”,会生成所有的柱。

6.生成完成之后,会弹出生成列表。选择列表当中的某项并双击可快速聚焦至图元位置。

承台转化

拾取图纸上的图层快速生承台

1.在土建选项卡中选择功能;

2.在弹出的窗口“创建承台”中点击“拾取图层”按钮,在绘图区域拾取图纸当中承台的轮廓图层,可以选择多个不同的图层,同时可以在左侧的“边线图层”窗口中自由勾选需要生成承台的图层。

3.当图纸中的标注存在引线时,点击拾取图层,在绘图区域选择引线,可以选择多个不同的图层,同时可以在右侧的“引线图层”窗口中自由勾选需要的边线图层。

注:当图纸没有引线图层时,不需要在绘图区域内选择。程序会自动搜索轮廓图层周边的文字。

4.点击“创建承台”中左下角的齿轮按钮,可以设置其承台创建所需的几何参数标高和承台厚度;

4.1在命名规则设置中,可以通过标签组合的方式创建出自己所需要的命名方式。

注:1.标签的选择顺序会影响到名称当中的组合顺序;

2.选择“构件材质”标签时,在材质文本框中请手动输入,否则将使用默认材质-混凝土;

3.连接符目前不支持在每个分隔中进行自定义。

4.2几何参数设置。设置承台生成时的标高、向下偏移和承台厚度。

4.3点击确定返回拾取图层界面。

5.在图层选择完成后,便可以进行创建操作。点击“框选创建”,在绘图区域用矩形框框选生成的承台区域进行部分生成,或者点击“自动创建”,会生成所有的承台。

6.生成完成之后,会弹出生成列表。选择列表当中的某项并双击可快速聚焦至图元位置。

梁转化

拾取图纸上的图层快速生成梁

1.在土建选项卡中选择功能;

2.在弹出的窗口“图纸生梁”中点击“拾取图层”按钮,在绘图区域拾取图纸当中梁的轮廓图层,可以选择多个不同的图层,同时可以在 “边线图层”窗口中自由勾选需要生成梁的图层。

3.当图纸中的标注存在引线时,点击拾取图层,在绘图区域选择引线,可以选择多个不同的图层,同时可以在 “引线图层”窗口中自由勾选需要的边线图层。

注:当图纸没有引线图层时,不需要在绘图区域内选择。程序会自动搜索轮廓图层周边的文字。

4.当图纸中存在支座图层时,点击拾取图层,在绘图区域拾取,可以选择多个不同的图层,同时可以在 “支座图层”窗口中自由勾选需要的边线图层。

5.点击界面中左下角的齿轮按钮,可以设置其梁创建所需的几何参数如顶部标高和顶部偏移。

5.1在命名规则设置中,可以通过标签组合的方式创建出自己所需要的命名方式。

注:1.标签的选择顺序会影响到名称当中的组合顺序;

2.连接符目前不支持在每个分隔中进行自定义。

6.在图层选择完成后,便可以进行创建操作。点击“框选创建”,在绘图区域用矩形框框选生成区域进行部分生成,或者点击“自动创建”,会生成图纸中所有的梁。

7.生成完成之后,会弹出生成列表。选择列表当中的某项并双击可快速聚焦至图元位置。

墙转化

拾取图纸上的图层快速生成墙

1.在土建选项卡中选择功能;

2.在弹出的窗口“图纸生墙”中点击“拾取图层”按钮,在绘图区域拾取图纸当中墙的轮廓图层,可以选择多个不同的图层,同时可以在 “边线图层”窗口中自由勾选需要生成墙的图层。

3.当图纸中的标注存在引线时,点击拾取图层,在绘图区域选择引线,可以选择多个不同的图层,同时可以在 “引线图层”窗口中自由勾选需要的边线图层。

注:当图纸没有引线图层时,不需要在绘图区域内选择。程序会自动搜索轮廓图层周边的文字。

4.当图纸中存在门窗图层时,点击拾取图层,在绘图区域拾取,可以选择多个不同的图层,同时可以在 “门窗图层”窗口中自由勾选需要的边线图层。

提取门窗图层可以提升墙生成的连续性和整体性。

5.点击界面中左下角的齿轮按钮,可以设置其墙创建所需的几何参数如底部标高和底部偏移。

6.在图层选择完成后,便可以进行创建操作。点击“框选创建”,在绘图区域用矩形框框选生成区域进行部分生成,或者点击“自动创建”,会生成图纸中所有的墙。

7.生成完成之后,会弹出生成列表。选择列表当中的某项并双击可快速聚焦至图元位置。

门窗转化

拾取图纸上的图层快速生成门窗

1.在土建选项卡中选择功能,在绘图区域内框选门窗表的范围。选择完成后会弹出识别后的内容。

“清除表格”清空当前列表内的所有内容

“拾取表格”支持多次拾取添加

点击“确定”完成门窗表的拾取

2.在功能区内点击“图纸生门窗”按钮,在弹出的窗口“图纸生门窗”中点击“拾取图层”按钮,在绘图区域拾取图纸当中门窗的轮廓图层,可以选择多个不同的图层,同时可以在 “边线图层”窗口中自由勾选需要生成门窗的图层。

3.当图纸中存在编号图层时,点击拾取图层,在绘图区域选择编号图层,可以选择多个不同的图层,同时可以在 “编号图层”窗口中自由勾选需要的编号图层。

4.点击界面中左下角的齿轮按钮,可以设置门窗创建所需的几何参数如标高、门底高度和窗底高度。

5.在图层选择完成后,便可以进行创建操作。点击“框选创建”,在绘图区域用矩形框框选生成区域进行部分生成,或者点击“自动创建”,会生成图纸中所有的门窗。

6.生成完成之后,会弹出生成列表。选择列表当中的某项并双击可快速聚焦至图元位置。

重力流管道

拾取图纸上的图层快速生成重力流管道

1.点击“重力流管网”功能,在“高程表”下点击拾取表格,在绘图区域内选择图纸然后框选高程表表格范围。

2. 在“坐标表”下点击拾取表格,在绘图区域内选择图纸然后框选坐标表表格范围。

 

3.点击界面中左下角的齿轮按钮,可以设置管网创建所需参数;

系统类型:设置管网中管道的系统类型;

管道类型:设置管网中管道类型;

参照标高:用于设置管道生成时所需要的参照高度;

绝对高程:绝对高程应根据项目实际情况进行设置;

井长度和井宽度:设置水井的长度和宽度;

4.生成完成之后需根据图纸位置手动将模型对齐。

注意:表格应符合《GB T50114-2010 暖通空调制图规范》中的相关规定,以避免识别错误。

《GB T50114-2010 暖通空调制图规范》

示例图纸

井坐标表应符合上图标准




Revit中如何转换视图?Revit中施工图纸视图旋转的几种方法汇总

    本文为四川柏慕联创BIM教育培训中心发布

    ■来源|欧特克BIM俱乐部

    在Revit中构建图纸时,会在项目浏览器中拖动视图并将其放在图纸上。在构建图纸时,我们可能需要按顺时针或逆时针方向将视图(或明细表)旋转,以便更好地适配图纸。

    1、将视图和标题标记旋转90度

    在将视图放置在图纸上后,选择该视图。在“选项栏”上,使用下拉箭头设置图纸上的旋转。顺时针或逆时针旋转视图,以90度为增量。这将旋转整个视图以及与视图关联的标题标记。在这种情况下,两个平面图都将以逆时针旋转。在尝试将视图与特定标题栏方向匹配时,可能会使用该旋转视图的方法。

    注意:不能旋转活动视图。如果标题栏以半色调显示,且可以在该视图中选择图元,则该视图是活动视图。在视图上单击鼠标右键,然后单击“取消激活视图”。

    2、通过更改项目“北”旋转视图

    另一种在图纸上旋转视图的方法是在模型中更改“项目北”。例如,您希望此建筑的较长轴成为主轴,并以这种方式放置在图纸上。双击视口内部将其激活。在“管理”选项卡中,单击“位置”,然后选择“旋转项目北”。在对话框中,选择“对齐选定的线或平面”。现在,选择斜翼中的一面墙。在命令完成处理之后,旋转两个平面以使较长的翼对齐图纸的水平和垂直轴。

    重复此过程,但这次选择将“项目北”顺时针旋转90度。这会更改“项目北”,已对齐图纸上垂直方向上的较长翼。

    3、旋转视图的裁剪区域

    旋转视图的第三种方法是直接旋转视图的裁剪区域。在视口中双击以激活视图。在“视图控制栏”上,启用裁剪区域的可见性。选择裁剪区域,然后在“修改”选项卡上单击“旋转”。旋转裁剪区域时,请务必记住裁剪区域始终将其自身定向到应用程序框架,因此即使您正在旋转裁剪区域,也将显示裁剪区域内的模型正在旋转。

    获得所需结果的最佳方法是启动指向要对齐的裁剪区域边缘的旋转操作。在这种情况下,旋转的第一次单击朝向裁剪区域的顶部边缘。第二次单击对齐模型(通过第一次单击将其对齐边缘)中的图元。将旋转视图。在这种情况下,由于已旋转视图的裁剪区域,因此二楼平面图不受影响。

    在布局视图时,我们可以根据需要使用3种方法的一种以在图纸上旋转视图。




如何用Revit出图?Revit施工图制作思路技巧(下)

4.2.3标记

1.概念介绍

(1)定义

“标记”是在图纸中对于不同的类别进行注释。Revit确保了每一个类别都可以创建相对应的标记。例如:在门、窗、墙体、电梯中加入实例参数或者类型参数信息,通过“标记”可以将这些信息显示在图纸上,同时也能显示在明细表中。可以说,“标记”是真正让Revit族信息可视化的重要工具。

(2)三种标记应用方式

l按类别单个应用标记

单击“注释”?“标记”?“按类别标记”,对于单个的门窗或者其他类别的族进行标记。

l按类别多个应用标记

单击“注释”?“标记”?“多个标记”,在弹出的“标记所有未标记的对象”对话框中,单选或者多选不同类别,对于所选类别的所有族进行自动标记。

l在创建时应用标记

在创建“房间”和“面积”时,勾选“在放置时进行标记”,在“房间”和“面积”被创建的同时,“房间标记”和“面积标记”自动被加载

(3)载入标记族

Revit项目模板中自动加载了部分标记族。单击“注释”?“标记”下拉菜单,单击“载入的标记”,见图4-10。

图4-10

在“载入的标记”对话框中,可以看到那些类别的标记族已经载入了,而哪些没有。如果需要载入新的标记族,单击“载入族”,见图4-11。为了提高效率,建筑师可以在“过滤器列表”中选择“建筑”,从而屏蔽掉机电和机构的标记族。

图4-11

2.房间标记

(1)确定房间边界

①大多数情况下,Revit系统将默认将所创建的墙体、柱作为房间的边界。切换到之前创建的“5F-施工图标注”平面视图,我们可以通过选择相关墙体,在属性对话框中,确认“房间边界”是否被勾选上,见图4-10。

图4-10

②单击“建筑”?“房间与面积”?“房间边界”,在绘图工具中选择合适的工具,在需要添加房间边界的区域进行绘制,见图4-12。

图4-12

(2)添加房间与房间标记

①单击“建筑”?“房间与面积”?“房间”,默认选择“在放置时进行标记”,在选项卡“房间”下拉菜单中选择已经创建的多种房间功能,在此选择“办公室”,假如下拉菜单中没有适合的房间功能,可以选择“新建”。在属性选项板中选择一种房间标记类型,见图4-13。在绘图区域中所高亮的房间范围内放置房间标记。

图4-13

②假如在“房间”下拉菜单中选择了“新建”,可以房间绘制完成后,在绘图区域内选择此房间,在属性对话框中“名称”一栏中输入新的房间名称,见图4-14。

图4-14

(3)添加房间图例

Revit提供了添加房间图例的功能,在完成房间绘制之后,按照预先设定的颜色方案,自动添加房间图例。具体步骤为:

①带细节复制“4F–施工图标注”视图,重命名为“4F–方案标注”,在视图属性选项板中将“视图样板”设为“无”,在“颜色方案”中选择已经创建的“方案1”,见图4-15。单击“确定”。

图4-15

②单击“注释”?“颜色填充”?“颜色填充图例”,在绘图区域内的合适位置上进行放置。最后完成的效果见图4-16。

图4-16

3.面积标记

(1)添加面积平面

①在“建筑中心文件.rvt”中,右键单击项目浏览器?面积平面?43.2m,选择删除。单击“视图”?“创建”?“平面视图”下拉菜单中选择“面积平面”,见图4-17。

图4-17

②在“新建面积平面”对话框中,“类型”下拉菜单中提供了集中常用面积类型,例如“总建筑面积”,“防火分区面积”、“净面积”等。在此,选择“总建筑面积”。在“为新建的视图选择一个或多个标高”中选择“RF”,在此提示我们目前只有“43.2m”这一层还未创建“总建筑面积平面”,其他各层已经创建完成。默认勾选“不复制现有视图”,单击“确定”,见图4-18。

图4-18

③在弹出的“是否自动创建关联的边界边界线”的提示框中,在建筑平面复杂的情况下,可以选择“否”,这时“43.2m”总建筑面积平面将被激活。

(2)添加面积与面积标记

①单击“建筑”?“房间与面积”?“面积边界”,在绘图区域内绘制相应的面积边界线,注意边界线必须围合成封闭的区域。

②单击“建筑”?“房间与面积”?“面积”下拉菜单中选择“面积”,默认勾选“在放置时进行标记”,在面积标记“名称”一栏中输入“43.2m面积”,在已经创建面积边界中放置面积图元,见图4-19。

图4-19

(3)总建筑面积明细表

创建面积平面的主要作用是为了进行各类面积统计,打开项目浏览器中“A_总建筑面积明细表”,可以发现之前创建的RF的面积已经被更新,并且被计入总建筑面积中,见图4-20。

图4-20

4.门标记

(1)按类别多个应用门标记

①切换到“5F–施工图标注”视图,单击“注释”?“标记”?“全部标记”

②在弹出的“标记所有未标记的对象”对话框中选择“门标记”,见图4-21,单击“应用”,确认所添加的门标记符合设计要求,单击“确定”

图4-21

③所有的门都被标记,例如图4-22

图4-22

④“门标记”代表了大量其他类别的标记方法,在此不一一列举,读者可以举一反三

(2)修改

①在项目中选择一个已经添加门标记的门,打开类型属性对话框,在“标识数据”下把“类型标记”修改为“JFM1”,单击“确认”。所有相关的门标记都会被更新见图4-23。

图4-23

②选中门标记,在选项栏中出现“引线”的添加位置等信息,可以按照出图需要进行调整,见图4-24。

图4-24

来源:云佳德BIM




Revit使用过程常见问题有哪些?9 种Revit错误报告解决方法

    来源丨欧特克BIM俱乐部

    Revit用户界面提供了消息、对话框和工具,可以帮助我们收集关于遇到的问题的详细信息。如果在使用Revit遇到了问题,一定要密切关注用户界面。通常会显示一条警告消息、对话框、状态消息或其他与问题相关的信息。

    接下来,我们来学习并掌握以下9个收集信息的操作方法,来了解更多有关问题和根源的信息:

    一、查阅警告消息

    在项目中工作时,可以随时查看警告消息列表,以查找可能需要查看和解决的问题。

    1.单击“管理”选项卡 →“查询”面板 →(查阅警告信息)。

    注:如果没有警告消息,则该工具不会启用。

    2.根据需要单击箭头按钮以滚动浏览警告消息列表。

    3.单击“确定”以关闭列表。

    二、查找选定图元的警告

    我们可以显示与某个图元相关的警告列表。

    1.在绘图区域中选择部件。

    2.单击“修改”选项卡 →“警告”面板 →(显示相关警告)。

    注:如果图元没有警告,“修改”选项卡上将不会显示“显示相关警告”工具。

    警告列表将显示在树状视图中,如下图:

    展开项目可以看到与每个警告相关联的各个图元。如果选择了警告旁边的文字,相应图元将在其可见的所有打开的视图中高亮显示。

    要从模型中删除某个图元,请选择该图元名称旁的复选框,然后单击“删除选定项”。

    三、可以忽略的消息和警告

    可以忽略无需操作的警告,这些警告信息显示在界面右下角的对话框中。当出现警告信息时,导致产生警告的一个或多个图元就会以用户定义的颜色高亮显示。(在“选项”对话框的“图形”选项卡上修改此颜色。)

    与错误消息不同,警告消息不阻止当前操作。它们只是提示用户可能与设计意图不符合的情况。可以选择纠正或忽略该情况。

    Revit软件会维护一个警告消息列表,在我们工作时,这些警告消息将显示并被忽略。通过“警告”工具,我们可以在方便的时候查看列表,以确定在警告信息中说明的情况是否仍然存在。

    四、将警告导出到文件

    我们可以将与绘图区域中所选图元相关的警告导出到一个单独的文件中。

    例如,如果希望在处理项目时在项目旁边列出警告,则可以导出警告。

    1.查找选定图元的警告。

    2.在对话框中,单击“导出”。

    3.在“导出Revit错误报告”对话框中,浏览到目标位置。

    4.单击“保存”以保存文件。

    尽管警告导出为HTML格式,但是可在Excel中打开,以方便进行更多高级数据操作。

    五、错误对话框

    如果我们工作时发生错误,Revit会显示一个指示问题的对话框。

    有时可以忽略此消息。其他情况下,Revit会要求您取消上一步操作,并且该对话框会指出适当的操作。错误对话框样例如下:

    六、列出与错误消息关联的所有错误和警告

    在错误对话框中,单击“展开”以查看树结构,其中列出了与您最后一次操作关联的错误和警告。要查看有关每条错误的详细信息,请在树结构中单击加号(+)。

    我们还可以执行下列操作:

    选择一个错误标题,例如“错误1”。与该错误关联的所有图元都将在绘图区域中被选中。

    选择列表中的图元以便在绘图区域中看到其被选中。

    在列表中选择了一个图元时,单击“显示”可以在各视图中仅搜索该图元。

    若要删除图元,只需选择其复选框,然后单击“删除选定项”即可。

    单击“收拢”可从错误对话框返回到标准视图。

    七、显示错误中涉及的图元

    在错误对话框中,单击“显示”以显示该错误中涉及的图元。单击“显示”时,软件会尝试以下列方式之一显示这些图元:

    一种视图,在该视图中,如果图元是视图专有的(例如尺寸标注)或在单个视图中可见,则该图元将可见。

    显示所有图元的平面视图。

    显示所有图元的立面视图。

    显示所有图元的图纸。

    三维视图。

    其中显示许多图元的任何视图。

    如果图元不能在任何视图中显示,软件会进行通知。

    八、按ID号选择图元

    当错误消息确定了某个有问题的图元时,我们可以使用其ID编号找到该图元。我们的支持代表还可能要求您使用图元的ID查找图元。

    1.单击“管理”选项卡 →“查询”面板 →(按ID号选择)。

    2.在“按ID号选择图元”对话框中,键入ID号,然后单击“显示”。

    该软件将定位此图元并在视图中选择它。尝试按图元的ID查找视图专有图元时,这个工具非常有用。

    九、查找图元的ID号

    要确定选定图元的ID,请使用“所选图元的ID号”工具。

    1.在视图中选择图元。

    2.单击“管理”选项卡 →“查询”面板 →(所选图元的ID号)。“图元ID的选择集”对话框会报告ID号。

   

    

    

  培训网校课程目录

  零基础培训教程

  项目实战训练营




Revit钢板怎么画?关于revit如何创建参数化彩钢板

    在Revit建模过程中,关于厂房外墙板是由固定规格、尺寸的彩钢板组成。通过绘制参数化的族文件,提高工作效率。

    01、新建公制常规模型,绘制两条参照平面,并标注尺寸。因为彩钢板都是由固定尺寸构成的所以改尺寸可以不添加参数。

    02、根据相应的尺寸图纸绘制拉伸,因为在安的过程中,不可能所有的都是完整的尺寸,而且只能在原有的尺寸进行剪切,所以需添加空心拉伸进行参数控制。

    03、绘制两条参照平面,添加尺寸标注,然后将其锁定,以控制空心拉伸。

    04、绘制两条参照平面,并添加实例参数。(实例参数可直接在平面视图拖动)

    05、创建空心拉伸,并且与参照平面锁定,水平方向稍大于原有尺寸,右侧同理。

    06、切换至前视图,添加高度参数,并且将空心拉伸也与其锁定。

    意义:通过学习上述文章,可以学习到如何创建参数化族来形成工程中任意长度的彩钢板。参数化族需要合理运用,可以在建模过程中解决很多比较复杂的问题。




Revit缩放工具怎么用?关于Revit缩放工具的使用步骤

Revit里的缩放工具怎么使用?可能很多人都知道CAD里有“缩放”的修改命令,那Revit里也有“缩放”命令,你知道吗?建模时,需要绘制一个楼层轮廓,要求是首层轮廓的0.9倍,图纸给了首层轮廓的形状尺寸。所以,我们首先根据图纸,先把首层轮廓绘制出来,并把其它楼层标高创建好。

接下来,我们先将首层轮廓复制到其他楼层。然后,我们就要开始用“缩放”工具了!单击选择要缩放的轮廓,单击“缩放”。

软件提供了两种方式,一种是以图形方式缩放图元,另一种是以数值方式缩放图元。如果是以图形方式缩放图元,需要使用“比例”工具并单击三次:次单击是确定原点,后两次单击是定义比例矢量。我们这边选择第二种,以数值方式缩放图元。在比例框中输入缩放比例“0.8”。

到图形轮廓中,单击确定缩放原点。

这时轮廓就缩放为指定比例“0.8”了。




Revit怎么切换到立面?Revit生成立面展开图技巧

    立面展开图是将方向不同的两个以上的二维立面表现在一张二维图上,在施工图中,通常使用立面展开图的方式来表达建筑不同立面上各构件之间的关系。

    比如,转角窗有三个方向的窗户,但是为了清楚的反映它们之间的关系,需要把它们连续画在同一个立面图上,这就是转角窗的展开立面图。

    对于一些形状不规则的建筑,比如局部是倾斜的建筑,立面图应按正投影法绘制立面展开图。但是Revit无法直接生成立面展开图,也无法像CAD一样快速地拼出一个立面展开图,所以需要在Revit中进行一些特殊处理。接下来以某建筑为例,介绍一下如何使用Revit生成立面展开图:

    1)首先,在平面图里绘制一条与建筑倾斜部分平行的参照平面,并对该参照平面进行命名。

    2)选择视图选项卡下创建面板里的框架立面命令,拾取刚刚绘制的参照平面a,生成立面1-a。(如果之前未对参照平面a进行命名,则框架立面无法对其进行拾取。)

    3)然后在水平墙体和倾斜墙体的交点处绘制一条与参照平面a垂直的参照平面b,用来之后在立面图里控制展开立面的边界。

    4)拖拽拖动柄调整立面深度。

    5)进入刚刚生成的立面1-a,使用编辑裁剪命令编辑裁剪框的轮廓。

    6)使用对齐命令将裁剪框轮廓线对齐到绘制的参照平面b上,单击完成。

    7)整理生成的立面图的标高轴网,隐藏参照平面和裁剪框。

    立面图1-a

    8)使用同样的方法生成中间部分的立面图2-a和右半部分的立面图3-a。

    立面图2-a

    立面图3-a

    9)将三个立面图放到同一张图纸里,就生成了最终的立面展开图。(立面图2-a的标高要全部隐藏,立面图3-a的标高只显示左边的标头。)

    立面展开图

    -THEEND-




草图大师SU 室内建模零基础教程(附配色教程)

参数设置

一、首先打开草图大师,进入的画面如下,右击上面空白处调整工具栏

二、调整其单位尺寸统一化,点击【窗口】—【模型信息】中的单位设置,绘图一般用毫米单位制,当然你开机的时候也可以选择如图位置的“模板”按钮,选择毫米单位

三、导入图片,然后将参考图片移动到原点,一定要将参考图片移动到原点,否则后面即使你将图片的尺寸调整了,但是也调整的不会很精准噢,如果有CAD 文件同样的直接导入

四、点击尺寸测量工具测量,找一处位置测量,我们会发现图片的标注尺寸是3700,但是我们测量出来的尺寸是7433,这会我们可以直接输入3700回车,我们画的尺寸和图纸尺寸就没有什么误差了

五、设置图层,在不同的图层绘制

窗建模

六、点击量角器,拉出辅助线,运用直线工具依照图纸画出精准的平面图进行建模

七、点击【推拉】工具,选中墙体推拉,输入值为3000,后面的墙体就不用输入数值了,直接双击会自动生成同样高度

八、开始制作门窗部分,在窗位置运用【卷尺】工具量出离地的高度以及窗的高度,再用【矩形】画出窗的边框,也可以独立的处理,制作完后组成一个组再放入模型中

九、用【偏移】工具将窗边框偏移50或者100,数值自定义, 然后把中间这块面推拉成墙体的厚度,再删除

十、墙体内外是一样的,直接把外部的复制进来就行了

十一、窗的边框完成,接下来我们开始制作玻璃,在窗的中间画一个矩形,它会自动捕捉到中心,再把它拆分成两段,中间用直线连接在一起,再用【偏移】工具,偏移拆分的矩形面,数值50

十二、窗的样子基本成型,再用【推拉】工具两个面前后推拉出一个玻璃厚度,完成之后把多余的线删除,把整个窗组成一个组,方便之后处理,所有的窗都是这样做,同样尺寸的可以直接复制过去

· END · 



revit三维视图怎么恢复二维?关于如何将Revit模型三维视图导出DWG为二维图形

    在Revit中,经常需要展示模型的三维效果,但如果直接将Revit模型三维视图导出DWG文件,打开DWG文件显示为三维图形,且为线框样式十分不美观,其实通过创建图纸解决这一问题。

    01、使用“公制常规模型”为样板文件新建族文件,创建L=3000mm,W=2000,H=5000长方体,如图所示。

    02、点击“视图”选项卡“图纸组合”面板中“图纸”命令,新建A3图纸,并将长方体三维视图拖至图纸中,且三维视图设置为隐藏线模式,如图所示。

    03、将图纸视图导出DWG文件,如图所示。

    04、打开DWG文件,查看导出DWG已经以隐藏线模式显示,如图所示。

    意义:通过学习上述文章,可以了解到,有些时候需要出轴测效果图,如果在三维图中直接导出,会显示为线框模式,但如果放置在图纸中,并将其视觉样式设置为隐藏线模式,这时导出图纸,会以隐藏线模式显示,用来出轴测图更为合适,合理运用。




revit斜柱绘制方法教程:关于Revit中如何创建斜柱及将垂直柱改为斜柱的方法

    来源丨益埃毕教育

    在Revit中我们有时会需要绘制斜柱,那么斜柱该如何绘制呢?能否已有的垂直柱进行二次编辑以实现斜柱的造型呢?下面就给大家简单介绍一下:

    1在结构面板找到“柱子”并单击。如(图一所示)

    图一

    2.单击后会自动跳转到“修改/放置结构柱”,选择斜柱并绘制。如(图二所示)

    图二

    3.斜柱初步绘制出来后,选择属性斜柱把“顶部/底部斜面样式”有垂直调整为水平(图三所示)

    图三

    4.将垂直柱改为斜柱,选择属性垂直柱把“柱样式”有垂直调整为倾斜-角度/端点控制,“顶部/底部斜面样式”有垂直调整为水平(图四所示)

    图四

    5.结合楼层平面单击选择斜柱后根据项目图纸要求把斜柱顶部或者底部拖拽到合适的位置即可。(必要时可以绘制参照平面确定位置)

    -END-

   

    

    

  

  

  




Revit标注怎么设置?如何快速标注?

如何在Revit中快速建立带标注轴网,管综呢我们快速建立我们的管线的标注,平常我们都一般用插件进行拾取轴网,然后在检查轴网是否正确,那么我们如何快速的让我们的图纸轴网生成带标注的呢,绘制墙体的时间看的眼花缭乱,如何快速过滤让图纸更清晰呢?废话不多说看教程吧。

1. 首先打开CAD图纸,查看我们的线型

2. 进入revit 插入- 这里选择导入CAD 而不是链接CAD,点击删除图层,删除不需要的图层,然后选择分解或者删除我们不需要的图层。

3. 这样完美解决了管综的标注问题和轴网的建立问题了




revit如何建玻璃顶?用Rvit创建阳光走廊

    现如今很多建筑物在走廊设计方面有各式各样的类型,阳光走廊是众多走廊里最受欢迎的类型之一。我们使用Revit中的概念体量来创建阳光走廊,下面跟着一起学习吧!

 

    1.打开Revit,新建概念体量,选择”标高一”为工作平面,在工作平面上选择通过点的样条曲线来绘制一条曲线。在绘制完成后,选择点,拖动点来调整曲线,在实际过程中,可以导入CAD图纸进行绘制,更加精确。

    2.通过”模型线”作为参照线,将绘制的曲线通过”镜像”得到另外一条曲线。新建标高,标高的高度可根据曲线来设置,选择合适的高度,复制两条曲线到”标高二”。

    3.得到四个参照平面之后,继续绘制曲线,以中轴线为参照平面绘制顶部的轮廓线,也可以单击点来调整,尽量使顶部轮廓与周围轮廓更融洽。

    4.创建五条轮廓线之后,新建自适应常规模型族,直接在工作平面上放置六个点,将六个点框选起来”使自适应”,通过点的样条曲线将二至六依此链接起来。

    5.把第一点放在中轴线上,依次拾取五条曲线,查看一下,双击自适应曲线,选中二至六号点,在属性栏中点击”点”改成”造型操纵柄点”,受约束栏改成XY平面,载入到项目中。

    6.选择自适应线条沿中间模型线进行复制(也可以选择自适应线条,按住Ctrl直接拖动复制)。选择中间条模型线为工作平面,对模型线上的点依次”注释”,点击”EQ”等分。

    7.选择全部自适应线条,创建实体模型,得到阳光走廊的外表皮,选择绘制的所有样条线,在属性栏中将其改成参照线。

    8.点击图形表面,选中”分割表面”调整UV网格,U为11,V为20。选择填充图案,选择”三角形扁平图案”。

    9.新建”基于公制幕墙嵌板填充图案”族,进入到族编辑界面,点击矩形界面,改成三角形填充。在其中一条轮廓线上放置一个点,设置点为参照平面,在此平面上绘制半径为100mm的圆。选择圆圈,再选择参照线点击”创建形状”,就得到了”钢网架”。

    10.框选整个图源,使用过滤器,只留下参照线,创建实心形状,将实心形状厚度改成12mm,”材质”改成”玻璃”,载入到项目中。

    11.选择填充图案,选择刚才创建的族。

    12.载入到项目中进行简单渲染,成果图如下。

   

    

    免费Revit教学视频

  

  

  




Revit剪力墙怎么画?Revit中剪力墙快速创建的正确姿势

    在进行建筑专业的翻模操作时,很多小伙伴都有过这样的经历,建筑图纸中通常都会表达剪力墙,并且不同的图纸中表达的方式并不相同。

    有一些图纸中的普通建筑墙与剪力墙共用图层

    有一些图纸中剪力墙是以块的形式进行表达

    还有一些图纸中剪力墙与建筑墙是分开图层,但图层线重叠

    不同的表达方式都会带来一些不一样的问题,例如,当普通墙体与剪力墙共用图层时,由于存在很多普通墙线与剪力墙线共线或者重合的情况,导致翻出来的墙体中很多重合或者错误墙体;当剪力墙以块的形式进行表达时,需要先将图块进行炸开在拾取,这样也会导致部分墙体缺失(根据炸开后的图层情况而定)。那么我们该如何将正确的表达图纸中的剪力墙呢,小编的建议是建筑专业翻建筑构件,结构专业翻结构构件,也就是说在结构专业(利用结构图纸)中进行剪力墙的翻模,这样不仅能避免因为图层问题导致的模型重叠或者缺失问题,同时还能将剪力墙中的信息表达完整(暗柱,结构墙),下面我们来看下具体的操作。

    下图是某项目的剪力墙施工图

    下面利用结构专业的提取工具为当前图纸进行操作。

    在Revit中进行自动建模

    适当放大查看

    由于CAD中墙线与柱线重合

    导致柱子与墙体重合

    这里继续使用【一键扣减】工具来扣减掉重叠部分

    使用【万能刷】工具批量为异形柱(转角柱)赋予材质

    (这里需要提前为任意一个异形柱赋予材质)

    切换到三维视图查看一下

    查看构件信息

    这样我们就完成了对剪力墙的绘制

    其余建筑墙体可以直接在建筑图中进行翻模

    (由于建筑图纸中的墙线一定是与剪力墙重叠的,所以会导致翻出的建筑墙与结构墙重叠,橄榄山将在新版本的【一键扣减】工具中加入“结构墙扣减建筑墙”,保证建筑墙体与结构墙体之间的正确表达,这样就可以完美的绘制各种墙体了)




BIM技巧|CAD怎么删除图层?无法在 AutoCAD 中删除图层要怎么办?

问题:

尝试在AutoCAD中删除图形中的图层时,显示以下消息且图层未删除:

未删除选定的图层。

无法删除以下图层:

图层0和Defpoints

当前图层

包含对象的图层

与外部参照相关的图层

解决方案:

如果图层上有对象或者对象正在参照图层,则无法删除该图层。

如果没有此类对象,请使用LAYDEL命令删除图层:

1.在命令行上输入LAYDEL。

2.单击“名称”或输入N。

3.选择图层并单击“确定”将其删除。

尝试重命名图层,在重命名后,尝试删除图层。

将无法删除的图层合并到其他图层:

1.在图层管理器中,选择无法删除的图层,然后单击鼠标右键。

2.选择“将选定图层合并到…”,然后选择要将无法删除的图层合并到的图层。

注意:块也可以阻止删除图层。即使将块从模型或图纸空间删除,其定义仍然存在于图形中。块或定义处于打开状态的图层将继续“使用”,直到所有块及其定义被删除和清除为止。




Revit怎么弄真实?Revit也能创建真实地形?三步教你搞定!

    文章来源:广筑BIM咨询

    创建地形模型可以展示项目真实的地形,达到地形仿真效果,同时为园区管网的优化提供依据。今天给大家带来一种利用园区竖向设计图中的高程信息创建地形的方式。

    园区的景观竖向设计平面图中一般情况下会给定高程点和等高线两种地形信息,需结合两种信息进行地形的创建。高程点一般可直接提取图纸中的点数据来应用。对于等高线,平面图纸中的登高线一般没有标高属性,要利用等高线在revit中生成地形,需在CAD中将等高线添加标高属性。

    1.提取高程点数据

    在项目基点处画两段交叉的线段做记号,删除多余内容,只保留高程点和所做的记号(如右图),选择全部图元,移动对齐项目基点使其坐标为(0,0,0)。

    选中一个高程点,在属性栏里可以看到,一般情况下高程点是以块参照的方式绘制的,标高信息是一个属性,而不是Z轴坐标。所以,我们需要提取的是这些图块的X、Y轴坐标和具有标高信息的属性值。

    用数据提取工具(DATAEXTRACTION),选择所有高程点提取坐标值。

    导出的数据如图,其中第一列为以米为单位的标高,检查此列,有些点标注有相对标高信息,用查找替换的方式将其括号内容删除。

    将第一列移动至第三列,换算成毫米单位并转换成相对标高,删除名称行,如右图。

    2.提取等高线数据

    将景观竖向设计平面图复制一份,删除多余内容,只保留等高线,移动对齐基点。检查图层,将所有等高线放在一个图层,清理其他图层。

    逐条选择等高线,在属性栏为其添加标高值,所有等高线标高信息添加成后保存为“地形等高线”。

    3.创建地形

    先用四个点创建一个包含整个园区的矩形地形,先不要完成地形。

    在该地形的编辑模式下以指定点文件的方式,用提取的高程点数据创建地形高程点,完成地形。

    将“地形等高线”图纸链接到项目中,注意取消“仅当前视图选项”。

    选择刚才创建的地形,编辑表面,选择导入的实例

    选择链接的图纸,并选择等高线图层,确定,完成地形创建。

   

    

    

  培训网校课程目录

  零基础培训教程

  项目实战训练营




bim中如何标注?Revit中多钢筋的标注可以这么做

    配筋图显示了特定结构或构件中所有加强元素的位置。具体的混凝土施工图绘制方法多种多样,而且不同国家甚至不同设计公司都有各自的绘图风格。

    Revit中的钢筋带有可以通过预定义的、用于读取钢筋设置的标签(族)来读取内容的特性,Revit能够自动对其进行标记,您也可以手动标记。

    多钢筋的标注显著改善了钢筋详图设计的流程。多钢筋的标注使您可以通过一条注释对多根钢筋和钢筋设置进行标记。

    您可以通过这些多钢筋的标注,标记某一项钢筋设置中的每根包含以制造和建设所的详细注释的钢筋,由于这项功能,图纸的绘制生成变得顺利很多,生产率也能大幅提高。

    如果您想在Revit中使用这项功能,您需要进入Annotate(标注)选项卡->标记面板,在Multi-Rebar(多钢筋)下,您可以发现如下两个工具:

    AlignedMulti-RebarAnnotation(对齐的多钢筋标注)

    LinearMulti-RebarAnnotation(线型多钢筋标注)

    一旦运行其中某个工具,您只需选择钢筋设置或者个别钢筋,就可以对它们进行单一化标注。像别的选项卡一样,您也可以修改多根钢筋的标注。

    多根钢筋标注族属于Revit的系统族。在TypeProperties(类型属性)中,您可以找到易于配置和调整的标记族和尺寸风格。

    (文章来源:http://blogs.autodesk.com/bim-and-beam/2017/06/08/multi-rebar-annotation-revit/)

   

    

    

  

  

  




revit如何画柱子?Revit绘制柱子的方法与过程

    1、导入柱子结构平面图

    选择“插入”选项卡下的“导入CAD”→选择已有的“柱子结构平面图”DWG格式,导入单位选择“毫米”,如下图所示

    导入CAD后,不会显示导入的CAD,这时需双击鼠标滚轮,则会出现如下图所示的界面

    (双击鼠标滚轮:会同时显示所有的图)

    需将CAD图纸解锁→选择“移动”选项卡→点击1轴和A轴的交点→移动到所画轴网的1轴和A轴的交点→上锁(不上锁的话,图纸容易发生移动)

    2、编辑柱子类型

    选择“结构”选项卡下的“柱子”→选择“高度”→选择柱子类型为“现浇混凝土矩形柱C30”→点击“编辑类型”→根据实际柱子尺寸,然后复制出相应的柱子尺寸,填写b和h→更换柱子材质

    3、绘制柱子

    编辑好柱子类型后,可以开始绘制柱子,按照CAD图纸给好的小方框安置柱子即可

    柱子全部画完后,选中全部柱子,根据已有的CAD图纸中的建筑标高和结构标高,来确定柱子的沉降,(本次例题是沉降100)

    沉降时底部标高和顶部标高需同时改成“-100”

    4、绘制三层柱子

    柱子全部画完后,选中全部柱子→点击“复制到剪切板”选项卡→再选择“从剪切板粘贴”→选择“与选定的标高对齐”→选中“3F”,点击确定,如下图所示

    如碰到复制后,底部偏移和顶部偏移不是-100,选中柱子修改即可,柱子绘制完成,如下图所示

   

    

    免费Revit教学视频

  

  

  




Revit幕墙的创建方法:Revit快速创建幕墙模型的三种方法,你都知道么?

    文章来源:广筑BIM咨询

    幕墙被称作建筑的外衣,它不仅承载着建筑师对设计理念的表达,还要兼具遮风挡雨等基本功能。

    Revit软件中提供了幕墙绘制的功能,但因为幕墙种类形式多样,在遇到具体的项目类型时,仍会无从下手,在建模之前方法选对很重要,本期我们就来说说常规幕墙的创建方法。

    一、建筑幕墙的分类

    幕墙根据嵌板不同分为:玻璃幕墙、金属板幕墙(常用的嵌板面材有铝板、铝塑板、不锈钢板)、非金属板幕墙(常见的是石材幕墙)、组合幕墙(由不同材料的面板如玻璃、金属、石材等组成的建筑幕墙),根据嵌板类型及安装方式还可再进行详细分类。

    如下图所示:

    二、幕墙的创建方法

    项目开始前需要对幕墙的类型及特点进行分析,结合软件的相应功能,确定幕墙的创建方法,我总结了三种创建思路:

    1.用幕墙命令绘制;

    2.体量+幕墙系统;

    3.用族拼装。

    详细方法步骤及各自适用场景如下。

    (1)用幕墙命令绘制

    1)手动布局

    ① 打开墙命令,使用幕墙类型建模,是一块未经任何划分的玻璃幕墙;

    ② 通过建筑面板下幕墙网格进行手动的划分,控制网格间距;

    ③ 幕墙嵌板的替换。

    适用场景:小面积、墙面垂直、网格分布无规律,多用于首层幕墙。

    2)自动布局

    ① 设置幕墙类型属性,自动划分网格。

    ②手动修改单根网格线或幕墙嵌板,方法:先解除锁定,再手动输入数据

    来调整网格间距,或替换嵌板。

    适用场景:幕墙面积小、墙面垂直、网格分布有规律。

    (2)体量+幕墙系统创建幕墙

    1)内建体量,创建实体;

    2)使用幕墙系统,拾取体量面生成幕墙。

    适用场景:幕墙是全面积单一行式幕墙(除边部外,幕墙样式较少)或大面积单一形式。

    (3)用族拼装创建幕墙

    1)采用公制窗、公制常规模型族样板文件创建构件族,主要包括

    ① 本工程所需要所有类型的铝合金窗族

    ② 铝板族

    ③ 窗台及窗侧铝板收口族

    ④ 窗间铝板装饰族

    ⑤ 其他部位特殊构件族

    2)项目环境模型组装

    将创建好的幕墙各构件族载入到项目中,依据图纸进行组装。

    3)其余部分幕墙创建

    ① 剩余玻璃幕墙、铝板/石材幕墙直接在项目中采用幕墙创建,用竖铤、玻璃嵌板、铝板/石材嵌板填充;

    ② 竖向铝板装饰部位,可直接采用基本墙嵌板替换或使用内建模型进行创建。

    4)完成整个项目的幕墙工程

    适用场景:用于石材及铝板、玻璃复合幕墙,铝单板或石材和玻璃幕墙间隔布置。

    以上就是Revit创建常规幕墙的方法,而双曲面或其他异形的幕墙,需要用到Rhino,配合Grasshopper来完成。

   

    

    

  

  

  




Revit教程:怎样将Revit明细表导出到CAD文件中

问题:有时需要将Revit中生成的各种明细表导入到CAD中使用,但是在明细表视图中并没有导出成DWG格式的选项如(图-1)所示,应该如何操作才能导出成CAD可识别文件呢?

图-1

(1)方法一:将明细表通过导出为报表选项导出成纯文本文件如(图-2)所示,将其复制到EXCEL中,然后复制EXCEL中的数据,通过在CAD中进行选择性粘贴并选择粘贴为AutoCAD图元如(图-3)所示,通过以上步骤即可生成如(图-4)所示的在CAD中可以编辑的明细表了。

图-2

图-3

图-4

(2)方法二:将明细表拖进图纸中,将图纸导出为DWG格式文件,此时可进入CAD的图纸空间中找到已经导出的明细表,如果希望将其放至模型空间可以在04或以下的CAD版本中用EXPRESS工具条的改变空间CHSPACE命令,或高版本CAD中的修改——更改空间命令来将图纸空间中的图形导入模型空间中。